договор подряда заполненный образец

договор подряда заполненный образец

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Предмет договора подряда - это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

Договор подряда. Заполненный образец | Виды работ - отопление, водоснабжение, канализация

Общество с ограниченной ответственностью «9raquo;, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Петрова , действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «9raquo;, именуемое в дальнейшем Подрядчик,в лице Генерального директора Иванова , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации и стояков пожарного водоснабжения, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты фактически выполненных работ и оплатить.

1.2. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем "Объект".

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало: 06 мая 2015 г.

Окончание: 07 июля 2015 г.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы, исходя из объемов, указанных в Приложении № 1 и предоставленных Подрядчиком первичных документов в форме КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ.

3.2. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).

3.3. Проводится непосредственно сдача и приемка результата работ, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.

3.4. Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять приемку работ в порядке и в сроки, установленные настоящим договором при обязательном подписании Акта о приемке выполненных работ(КС №-2)

4.1.3. Предоставить общежитие из расчета 3000 руб./мес./чел., а также питание из расчета 5000 руб./мес./чел., которое оплачивается Подрядчиком, проводя взаиморасчеты с Заказчиком.

4.1.4. Предоставлять строительные материалы Подрядчику для проведения строительно-отделочных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход, сроки и качество выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.

4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием и техническим состоянием переданного оборудования и при выявлении нарушений требовать от Подрядчика их устранения или возврата оборудования.

4.2.3. При нарушении качества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, не производить оплату данных работ до устранения Подрядчиком брака (недостатков /несоответствий/, дефектов).

4.2.4. Принимать решения о допустимости выявленных незначительных отклонений (недостатков/ несоответствий/ дефектов) без их устранения и привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

4.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2. Самостоятельно определять график работы своего персонала для обеспечения выполнения ремонта оборудования в установленные сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием (Сводным техническим заданием), согласованной Сторонами ведомостью объемов работ.

4.3.3. Обеспечить полную сохранность и работоспособность имущества в соответствии со статьей 714 ГК РФ, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.4. Своевременно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и перевозку, полученного от Заказчика имущества и по истечению действия настоящего договора или первому требованию Заказчика по акту приема-передачи вернуть полученное от него имущество.

4.3.5. Своевременно известить Заказчика, если переданное имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования.

4.3.6. Перед проведением работ, являющихся предметом настоящего договора, довести до сведения своего персонала требования Рабочей и Технологической документации, а также требования качества и безопасности выполняемых работ.

4.3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям Договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3.8. Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, строительных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.3.9. Окончательная приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда и требований охраны окружающей среды.

5.3. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения обязательств по настоящему договору:

5.3.1. За невыполнение работ в установленные сроки.

5.3.2. За несоответствие квалификации своего персонала и несоблюдение им норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5.5. Подрядчик обязуется не привлекать иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территории «Заказчика9raquo; иностранных работников.

5.6. В случае нарушения норм миграционного законодательства Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб.

5.7. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия в переговорах споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 30 календарных дней с момента их получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

5.8. При нарушении Подрядчиком сроков окончания этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки.

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц возможно только по соглашению сторон.

6.3. Сторона договора, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении условий настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

7.1. Уступка права (требования) по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.

8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме путем оформления Дополнительного соглашения.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение и несоблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда, радиационной и промышленной безопасности.

8.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Сроки действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 07 июля 2015 г.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства РФ.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

Как выглядит образец договора подряда

При заключении договора подряда стоит опираться на установленные законодательством Российской Федерации нормы.

Какие условия прописывают в документе, как устанавливаются сроки и какие права и обязательства предусматриваются в отношении каждой стороны?

Рассмотрим, как должен выглядеть правильно составленный образец соглашения. Каждая компания и физическое лицо, что решает воспользоваться услугами подрядчика, должна составить соответствующий договор.

Как и при заключении других соглашений, стоит изучить законодательные нормы, в которых прописаны четкие рекомендации по подготовке бланка.

Чтобы упростить вам задачу, рассмотрим основные особенности составления договора.

Выясним, какое определение дано в нормативной документации России договорам подряда. Перечислим отличительные черты такого соглашения, ведь он имеет мало общего с трудовым договором.

Опираясь на базовые знания, вы сможете смело приступать в подготовке соглашения с учетом всех ваших пожеланий (в рамках закона).

Договор подряда – соглашение, которым предусмотрено исполнение работ в установленные сроки подрядчиком по поручению заказчика. Заказчик же, в свою очередь, принимает и оплачивает результат, сданный исполнителем.

Это гражданско-правовой договор, который составляется согласно утвержденным нормам (ст. 158, 159, 160, 161 Гражданского кодекса).

Чаще граждане и компании предпочитают устному соглашению письменный контракт, которым будет предоставлено определенные гарантии. А в таком случае стоит в документе отражать только те условия, которые являются актуальными.

Договор подряда – соглашение возмездное, зачастую двухстороннее. Хотя возможно и заключение контракта между несколькими сторонами.

Участниками могут выступать как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Но при заключении договоров некоторых видов подрядчиками могут быть исключительно ООО (строительный подряд), а заказчиками – только физлица (бытовой подряд).

Предметом договора подряда является работа и ее результаты. Это может быть:

Достоверные источники информации относительно составления договоров подряда – разъяснения высшего судебного органа России – Верховного, Арбитражного, Конституционного суда.

Основные нюансы заключения договоров подряда оговорены и в Гражданском Кодексе – в ст. 702 – 768.

Порядок составления договора подряда ↑

Что значит оформление договора подряда и какие правила стоит учитывать? Разберем существенные условия и укажем, на что нужно обратить особое внимание.

Как можно составить договор подряда на рабочего и компанию? Главное условие – должен быть получен качественный предмет или увеличено потребительскую ценность существующего изделия.

Уплачиваемые налоги по договору подряда, читайте здесь.

Обязательно составляется смета, которая представляет собой перечень затрат, необходимых для выполнения работ.

Она включается отдельными разделами или составляется в виде приложения к контракту. Смета может быть:

В смету включает цену расходов:

  • на покупку материала;
  • на оплату услуг сторонней фирме;
  • на оплату труда исполнителю;
  • на зарплату и т. д.

При заключении договора также рассматриваются такие вопросы:

  • выдвигать требование по исполнению всех условий контракта;
  • поручить контроль работ третьим лицам;
  • вносить изменения в технические документы, если стоимость договора не будет в таком случае корректироваться больше, чем на 10%;
  • требовать исправить недостатки, что выявлены при проверке;
  • взыскать неустойку и штраф при нарушении положений договора;
  • проводить предварительные испытания результатов;
  • отказываться от оплаты, если объект не может использоваться из-за некачественного выполнения работ.
  • предоставление подрядчику необходимых документов;
  • выделение земельного участка, обозначение фронта работ;
  • выполнение контроля качества;
  • уведомление исполнителя о нарушении;
  • прием работы;
  • возмещение затрат, что были понесены не по вине подрядчика.
  • сдать работы досрочно;
  • излагать требования по оплате работ, что выполнены в рамках договора подряда;
  • требовать компенсировать затраты, если смету превышено, но в том случае, когда причины не зависели от действий подрядчика;
  • выбрать метод выполнения работ, если иное не оговорено в соглашении;
  • отказываться от дополнительной работы, что не была предусмотрена соглашением.

К обязательствам стоит отнести:

  • выполнение работ согласно контракту;
  • обеспечение производства материалами, если это не должен (по договору) сделать заказчик;
  • выполнять требования заказчика, что не противоречат условиям контракта;
  • следить за качеством;
  • провести испытания монтированных объектов;
  • уведомлять заказчика о завершении работ и сдать результаты.

Специального указания по форме соглашения гражданский кодекс не имеет, а значит, достаточно составить документ письменно в произвольной форме.

Что подтверждается платежными поручениями и иными справками без необходимости подготовки отдельных актов.

При заключении договора подряда стоит оговорить точные даты начала и окончания работ (пункт 1 ст. 708 Гражданского кодекса России). Стороны могут устанавливать промежуточные сроки, срок выполнения определенного этапа работы.

Если иные правила не прописаны в законодательстве или договоре, подрядчик должен нести ответственность за нарушения сроков выполнения заказа.

Если в договоре не указываются сроки исполнения работы, документ будет считаться незаключенным.

Но в тех случаях, когда сторонами подряда согласовано условие о сроке в дополнительных соглашениях, контракт считается заключенным.

Как определить сроки? Стоит опираться на положения ст. 314 ГК Российской Федерации.

Кроме сроков, существенным условием является и порядок оплаты. Если не прописано предварительную оплату, заказчиком перечисляются средства после завершения работ и ее сдачи.

Но платежи производятся только в том случае, если результат качественный и представлен в сроки.

Возможность требования аванса у подрядчика возникает в случаях, прописанных в нормативных документах или в соглашении (ст. 711 Гражданского кодекса).

Работы должны быть выполнены надлежащим образом – изделие должно иметь свойства, что предусмотрены договором подряда.

Подрядчиком может быть принято обязательство по выполнению работ, что отличаются высоким уровнем требований в сравнении с установленными условиями.

Что еще отразить в документе:

В договор стоит включить все моменты, которые могут вызвать опасения. К примеру:

  1. Предусмотрите использование материала экономно.
  2. Обяжите подрядчика предоставлять отчетность о его использовании.
  3. Включите пункт о необходимости вывоза исполнителем мусора, оставленного при проведении строительных работ, возврата ключей, оборудования.
  4. Укажите, в какие сроки такое обязательство должно быть исполнено.

Продублируйте законодательные положения о наступлении ответственности в случае:

  • неисполнения конкретных условий;
  • нанесения вреда третьему лицу при проведении работ;
  • пропажи материалов, его порчи.

Проверяйте все данные сторон. Сверяйте их со сведениями, отраженными в документации о регистрации. Если договор составляется на нескольких страницах, прошейте их и скрепите печатью.

Обычно при заключении используются типовые образцы такого плана:

Приведем пример подготовленного к подписанию договора:

Как составить в интересах подрядчика?

Сейчас многие подрядчики обращаются в судебный орган, выражая свое требование взыскать полагающуюся сумму с заказчика.

Такие ситуации (уплачивается аванс, а окончательный расчет не производится) являются типичными. Это только один вариант нарушения прав подрядчика.

Исполнители, зачастую, полагаются на компетенцию заказчика в правилах составления документа, и не настаивают на включении отдельных пунктов. Рассмотрим, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить свои права.

Частая проблема – заказчик задерживает исполнение встречного обязательства – не своевременно предоставляет участок для строительства, технические документы, не платит аванс и т. д. в итоге подрядчик не может уложиться в сроки.

  1. Вручите заказчику письмо с просьбой выполнить конкретные действия.
  2. Фиксируйте дату, когда заказчик исполняет встречное обязательство.

Так вы сможете отбиваться от претензии контрагента о нарушении сроков сдачи объекта. В ст. 710 ГК Российской Федерации рассмотрено право приостанавливать работы.

Или не приступать к ним вовсе, если нарушение условий договора заказчиком препятствует нормальному исполнению обязательств подрядчика.

Но есть один нюанс. Такие действия должны иметь обоснование в виде документального подтверждения нарушений заказчика.

И, кстати, приостановление работ при неуплате аванса может быть расценено судом как односторонний отказ от обязанностей, ответственность за который – возмещение подрядчиком убытков.

А значит, пропишите в договоре, когда (какие сроки) вы будете вправе приостанавливать работу и в каких случаях.

Законом не предусмотрено предоставление ведомостей заказчику в письменном виде, если приостанавливаются работы. Но суды придерживаются мнения, что должна подаваться письменная форма.

Не стоит также возобновлять работы без наличия письменного указания. Следующая проблема – установление цены. Заказчиком не может уменьшаться твердая стоимость, если вы сдаете качественные работы.

Поэтому не стоит подписывать акт на меньшую сумму с целью взыскать недостающие средства в судебном порядке позднее. Лучше оставьте неподписанными акты, чем согласиться на меньшую сумму.

Заказчик не имеет права отказываться от подписания акта выполненной работы, если, по его мнению, стоимость завышена.

При нарушении такого правила подрядчики вправе взыскивать с заказчика цену работ по договору в полной мере.

Но вот подрядчик может потребовать увеличения стоимости, если произошло увеличение цены материала или использовались услуги третьего лица, что невозможно было предусмотрено на момент подписания соглашения (абзац 2 пункта 6 ст. 709 Гражданского кодекса).

О рамках увеличения стоимости договора говорится в пункте 3 ст. 744 ГК России. Права на расторжение соглашения и отказ от договора в одностороннем порядке – разные понятия.

В первом случае прекращается действие документа по судебному решению или при наличии согласия обеих сторон.

Исполнитель может потребовать расторжения контракта (при увеличении стоимости), обратившись в суд, если заказчик не дает согласия.

Если вы не отправитесь в суд, будет иметь место односторонний отказ, право на которое лицо предоставляется в соответствии с пунктом 2 – 3 ст. 719, п. 3 ст. 745 ГК России.

Если односторонний отказ заказчика нарушает права исполнителя, допускается взыскание убытков (разницы установленной стоимостью договора и выплаченной суммой за выполненные работы).

При неоплате работ подрядчиком может удерживаться результат работы и оборудование, что было предоставлено заказчиком (ст. 712 ГК).

Чтобы не были нарушены ваши права (это касается подрядчиков), стоит фиксировать все корректировки документально.

Оговаривайте полномочия представителя от имени заказчика (прописывайте все письменно). Извещайте заказчика о дате приема работы, указывая место и время.

Договор подряда составляется с учетом того, кто является участником соглашения. Рассмотрим некоторые особенности заключения контракта с физлицами и компаниями.

Договор подряда с гражданином – это замена трудового договора, что довольно удобно для многих фирм.

Составив договор гражданско-правового характера, компания берет на себя ответственность по уплате налоговых сумм и страховых взносов с вознаграждения за выполненные работы.

Но освобождается от других обязательств работодателя по оплате премий, отпускных и т. д.

Рекомендация контролирующих структур – договор подряда с физлицом стоит заключить в том случае, когда есть необходимость в выполнении работ непостоянного характера.

Иначе в договоре будут прописаны положения, характерны для трудового соглашения. Если трудовые договора сотрудников компании заменены на договора подряда, лица лишаются всех гарантий и выплат.

Но у работников есть право подать исковое заявление на такую фирму.

При составлении соглашения подряда с юрлицом, стоит проверить, какая правоспособность у подрядчика. От этого будут зависеть услуги, которые исполнитель вправе предоставить.

Правоспособность может быть общая (допускается ведение любой деятельности, когда нет потребности в разрешении) или специальная, что требует наличия лицензии.

Работы, что требуют получения лицензии, прописаны в законе № 128-ФЗ.

К договорам подряда необходимо составлять и другие справки-приложения. Рассмотрим, какие правила подготовки некоторых из них и когда они нужны.

Спецификация к соглашению подряда – документ, которым характеризуются признаки предмета контракта. Это неотъемлемое приложение к договору.

Ее определяют характером выполняемой работы в каждом конкретном случае. В соглашении в обязательном порядке должны быть ссылка на спецификацию.

Основа для составления такого документа – проект или техзадание к соглашению. Составляется подрядчиками в соответствии с требованиями, изложенными в законодательных положениях.

Если договор составляется на длительный период, спецификацию периодически согласовывают или уточняют.

Необходимость в составлении спецификации возникает при заключении договора подряда по строительству.

Документ имеет отношение к договору о покупке-продаже продукции, в нем определено количественные и качественные показатели.

Сведения, что отражаются в документе:

  • номер;
  • название компаний, ФИО физлиц;
  • наименование товара, количество;
  • стоимость, с НДС в том числе;
  • срок, в который должны выполняться работы.

Спецификацию составляют в 2 экземплярах:

График выполнения работ необходимо составлять в таких ситуациях:

  • при приеме-передаче работы поэтапно;
  • при оплате поэтапной работы;
  • после приема-передачи работ, что были выполнены на определенном этапе;
  • при 100-процентной оплате этапа работ;
  • при частичной оплате затрат (по конкретным этапам).

График является приложением к соглашению подряда. Его форма должна быть такой же, что и самого договора.

Таким документов согласовывается график выполнения работы в конкретной ситуации. Образец:

Необходимость оформления акта невыполненных работ

Акт выполненных работ является первичным учетным регистром, что оформляется на типовом бланке или том образце, что составлен компанией.

В таком документе отражаются следующие сведения:

  • название документа;
  • указывается, где и когда составлено;
  • данные сторон (юрлиц, физлиц);
  • наименование работ, что были выполнены (отражается срок, цена, качество);
  • заключение комиссии;
  • прописываются должности и ставится подпись всех представителей.

Если же возникла необходимость составить акт невыполненных работ, то стоит учитывать, что его пишут произвольно, если работы проводились не по сметам и нормам.

Как составить договор подряда на выполнение изыскательских работ, читайте здесь.

Что сказано в ПБУ 2/2008 об учете договоров строительного подряда в 2018 году, смотрите здесь.

Иначе стоит придерживаться установленного образца. Пишется такой документ, к примеру, при нарушениях условий соглашения, в результате которых не выполнен ряд работ.

В акте отражают ФИО созданной комиссии, описывают неисполненные работы, перечисляют нарушения:

Если вы нанимаете физическое лицо или компанию для выполнения разовой работы – не стоит ограничиваться устной договоренностью.

Заключите соглашение подряда. Но есть то, о чем нужно помнить при составлении договора подряда всегда – включайте в документ все малейшие нюансы.

Полнота сведений, требований и ответственности позволит в случае возникновения конфликта разрешить его, не ущемляя ваших интересов.

Договор подряда: образец заполнения, бланк

2. Бытовой подряд;

3. Подряд на производство проектных и изыскательных работ;

4. Подряд на работы производственного характера, которые направлены на государственные потребности.

• Срок – дата начала работ и их окончание, а так же дополнительные даты во время завершения некоторых этапов работы;

• Стоимость – устанавливается по итогам работ (смета).

• Применять строительный материал в установленные нормы, после завершения работы, необходимо заказчику предоставить отчет, об использованных материалах;

• Незамедлительно остановить работу, пока не будет получено разрешение заказчика, в связи с выявлением некачественных предоставленных материалов или оборудования;

• Предоставить заказчику сведения об эксплуатации готового оборудования или объекта;

• Извещать заказчика об необходимости произвести дополнительные работы, которые при оформлении договора подряда не были учтены;

• Выполнять указания заказчика, которые возникли во время работ;

• Осуществлять строительство по правилам техники безопасности и соблюдать требования охраны окружающей среды;

• Гарантировать соответствие осуществленного объекта нормам эксплуатации в течении гарантийного срока;

• Устранять дефекты, которые были выявлены в течении гарантийного срока.

• Потребовать пересмотра оплаты, в том случае если стоимость работ, будет выше 10% по независимым от него причинам.

• В оговоренных в договоре подряде сроках, принять готовую работу, если обнаружится недоработки, необходимо сообщить об этом подрядчику;

• Подрядчику необходимо вовремя предоставить земельный участок для выполнения строительных работ;

• Оказывать содействие подрядчику;

• Предоставлять необходимые здания для работ и обеспечение подрядчика электричеством, водопроводом и транспортировкой груза;

• В случае непредвиденной реконструкции оплатить выполненные строительные работы;

• Производить приемку работ за свой счет.

• Расторгнуть договор подряда в любой момент при этом оплатить подрядчику уже исполненную работу;

• Если будут обнаружены недостатки, заказчик вправе потребовать их устранения;

• Предъявлять требования к подрядчику, если будут обнаружены недостатки во время гарантийного срока;

• Лично вносить изменения в смету или техническую документацию, если стоимость дополнительных работ не станет превышать 10%;

• При обнаружении дефектов, которые не подлежат устранению, отказаться от приемы готовой работы.

Договор подряда: образец заполнения, бланк скачать

    Сервис Бизнес.Ру предназначен для розничной и оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг.
  • Торговля, склад, поставщики
  • АРМ кассира, онлайн-касса 54-ФЗ
  • CRM, работа с заказами, сделки
  • Интеграция с интернет-магазинами, более 20 платформ
  • Онлайн-чеки для оплат с сайта и пунктов выдачи
  • От 0 рублей в месяц
  • Как известно, договор подряда использовался еще в древнем Риме, потому сегодня его часто называют праотцом современных гражданско-правовых соглашений. В переводе с латинского языка, от которого и пошло выражение «договор подряда» - locatio-conductio operis, данное понятие означает найм вещей.

    В соответствии с современными толковыми словарями, договор подряда трактуется как соглашение между двумя сторонами, согласно которому одна из них выполняет работы или оказывает услуги другой.

    Участниками договора подряда являются подрядчик и заказчик. Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее заказ или оказывающее услуги. Заказчик – юридическое или физическое лицо, принимающее товары, услуги или работы с условием обязательной оплаты их стоимости, указанной в договоре подряда.

    Участвовать в договоре подряда могут двое или более лиц. Традиционно в подобного рода соглашениях перечисляются права и обязанности участников сделки (ст. 420 гражданского кодекса Российской Федерации).

    Отличия гражданского договора от договора подряда

    Основными отличиями между трудовым договором (договором подряда) и традиционным гражданским соглашением являются:

    - предмет договора – выполнение коммерческой деятельности (оказание работ или услуг);

    - вычет из стоимости оказанных услуг или выполненных работ ЕСН (единого социального налога).

    Существует несколько разновидностей договора подряда:

    - договор транспортной экспедиции;

    - договор возмездного оказания услуг;

    - договор поручения имуществом.

    Кроме того, подрядный договор с физическим лицом может иметь смешанный характер. Т. е. в нем будут содержаться одновременно элементы договора хранения и транспортной экспедиции. Это допускается 421 статьей Гражданского кодекса РФ. В таком случае к участникам соглашения применяются соответствующие правила (к отдельным пунктам договора). Т. е. к хранению одни условия, к транспортировке – другие.

    Предмет договора подряда

    Предметом договора между подрядчиком и физическим лицом является результат выполняемой коммерческой деятельности. Традиционно в договоре подряда прописываются условия, сроки и стоимость выполняемых работ, а также желаемые заказчиком результаты проделанного подрядчиком заказа (ст. 702 Гражданского кодекса РФ).

    Оплата по договору подряда осуществляется по факту выполнения работ, о котором свидетельствует акт приема-сдачи работ или услуг.

    Составление данного акта может быть выполнено в произвольной форме. Хотя нередки случаи, когда подрядчик или заказчик использует для этих целей специальную форму для приема работ, составленную по трудовому договору. Это форма N T-73, утвержденная постановлением Госкомитета РФ №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

    Основные пункты договора подряда

    Стандартно в договоре подряда на предоставление юридическим лицом работ или услуг физическим лицам оговариваются следующие моменты:

    - сроки выполнения работ или оказания услуг с указанием точной даты начала и окончания сотрудничества;

    - сроки и порядок оплаты заказа;

    - список услуг или работ, которые будет выполнять подрядчик;

    - порядок получения и приема работ;

    - требования к качеству услуг или работ.

    - описание обязанностей сторон и ответственности в случае невыполнения обязанностей и нарушения условий договора.

    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
    Загрузка...
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    + 20 = 28

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    map