договір підряду гк рф

Стаття 702 ЦК України. Договір підряду

Нова редакція ст. 702 ГК РФ

1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

1. Значення. Договір підряду покликаний регулювати відносини, пов'язані з виконанням робіт. Метою підряду є як створення нової речі і її введення в обіг, так і виконання іншої роботи, яка має матеріальний результат.

2. Характеристика. Договір підряду є:

3. Предметом договору підряду є робота і її результат (конкретизація предмета міститься в ст. 703 ЦК України). У числі об'єктів цивільних прав законодавець виділяє як речі, так і роботи (див. Ст. 128 ЦК України). У предметі договору підряду робота як процес і річ як результат роботи нерозривно пов'язані юридично: сама по собі робота або річ, до якої не прикладена робота передавального її обличчя, утворюють предмет інших договорів.

4. Відмінність договору підряду від інших договорів.

4.1. Принциповим питанням є відмежування договору підряду від договору купівлі-продажу:

а) предметом договору купівлі-продажу є річ. Навіть якщо предметом купівлі-продажу є виготовлена ​​продавцем з метою подальшого продажу річ, продавець виготовляє річ спочатку для себе. На відміну від цього, за договором підряду річ свідомо виготовляється для конкретного замовника за завданням останнього. Отже, процес створення речі не регулюється договором купівлі-продажу, але регулюється договором підряду;

б) за договором купівлі-продажу продавець завжди є власником речі (на момент її передачі). На відміну від цього, за договором підряду підрядчик може переробляти або обробляти річ, власником якої спочатку вважається замовник (докладніше див. Коментар до ст. 703 ЦК України);

в) предметом договору купівлі-продажу можуть бути в тому числі і речі, визначені родовими ознаками. На відміну від цього, за договором підряду результатом робіт завжди є індивідуально-визначена річ;

г) за договором купівлі-продажу навіть якщо річ виготовляється продавцем з метою подальшого продажу, продавець використовує тільки свої матеріали. На відміну від цього, за договором підряду виготовлення речі може здійснюватися підрядником як зі своїх матеріалів, так і з матеріалів замовника (див. П. 1 ст. 704 ЦК України).

4.2. Розмежування з договором міни.

Використання відповідачем отриманих від позивача пиломатеріалів для виготовлення дверних блоків само по собі не може розглядатися як наявність між сторонами договору підряду (переробки давальницької сировини). Вид договору визначається вмістом основних обов'язків сторін по угоді. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи, ціна з включенням в неї компенсації витрат підрядника та належна йому винагорода, терміни і порядок прийняття виконаної роботи і інші умови, які є визначальними для такого договору. Спірний договір жодного з перерахованих умов не містить, передача пиломатеріалів за його умовами проводилася з метою їх обміну на дверні блоки (додаток до інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.09.2002 N 69).

4.3. Відмінності договору підряду від договору надання послуг (гл. 39 ГК РФ) проводяться по предмету цих договорів. Послуги як окремий об'єкт цивільних прав (ст. 128 ЦК України) є діяльністю, яка не має уречевленої результату. Таким чином, предметом договору надання послуг є саме діяльність особи, яка надає послуги. За договором підряду сама по собі діяльність підрядника щодо виконання робіт не оплачується, кінцевою метою підряду є результат робіт - річ. За висловом М.І. Брагінського, ознака, про який йде мова, дозволяє вважати, з певною часткою умовності, предметом договору підряду - "зробити", а договору надання послуг - "робити".

4.4. На відміну від трудового договору, за договором підряду оплачується не сама праця працівника, а його кінцевий матеріальний результат. Істотною відмінністю є також те, що за трудовим договором працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і зобов'язаний виконувати вказівки роботодавця. Підрядник же за загальним правилом самостійно визначає способи виконання завдання замовника (п. 3 ст. 703 ЦК України). Така риса підряду, як виконання робіт коштом підрядника (ст. 704 ЦК України), також служить критерієм відмежування договору підряду від трудового договору.

5. Умови договору підряду. Істотними умовами договору є тільки умови про предмет (ст. 702 ЦК України) і про термін (ст. 708 ЦК України). Важливими умовами є умови про ціну (ст. 709 ЦК України) і про якість роботи (ст. 721 ЦК України), проте за відсутності цих умов договір все одно вважається укладеним, оскільки дані умови відносяться до числа визначених.

6. Сторони і форма договору. У загальних положеннях про договір підряду не передбачено особливих вимог до суб'єктного складу і формі договору - застосовуються загальні положення про дієздатність осіб і форму угод.

7. Види договору підряду. Особливості суб'єктного складу або предмета договору зумовили виділення окремих видів договору підряду, перерахованих в п. 2 коментарів статті. Правове регулювання окремих видів підряду здійснюється як спеціальними нормами, зосередженими в ГК (§ 2 - 5 даної глави), так і іншими законами. Загальні положення про підряд (§ 1 цього розділу ГК РФ) застосовуються до відносин, врегульованих нормами про окремі види договору підряду тільки субсидиарно.

Інший коментар до ст. 702 Цивільного кодексу Російської Федерації

1. Дотримуючись традиції вітчизняного цивільного права, закладеної ще в дореволюційному проекті Цивільного уложення, а потім продовженої в ГК РРФСР 1922 і 1964 рр., Поспіль визначається як договір про виконання підрядником певної роботи для іншої сторони за плату. У розвиток цієї норми законодавець включив в легальне визначення договору вказівку на результат, який повинен досягти підрядник, а замовник відповідно прийняти. Хоча ст. 350 ЦК РРФСР 1964 р також згадувала про прийняття виконаної роботи, стилістично п. 1 ст. 702 ГК більш точний, оскільки прийняти годі й роботу саму по собі, а її результат. Крім того, формулювання п. 1 ст. 702 ГК вірніше відображає сенс підряду: його метою є не виконання роботи як такий, а отримання результату, який може бути переданий замовнику.

2. Включення в легальне визначення підряду такої ознаки, як отримання підрядником певного переданого (тобто матеріалізованого, який відокремлюється від самої роботи) результату, дозволяє відрізнити його від договору послуги. Останній також передбачає вчинення певних дій (діяльності) за завданням замовника за плату, однак законодавче визначення договору надання послуг (ст. 779 ЦК України) не згадує переданого замовнику результату. Це не означає, що даний договір не передбачає досягнення будь-якого результату (тоді він не мав би сенсу), але досягається результат нематеріальний, невіддільний від услугодателя. Предмет договору послуги - сама послуга (певні дії або діяльність), в той час як предмет договору підряду - матеріалізований результат роботи підрядника.

Практичне значення в розмежуванні договорів підряду і послуги полягає в різному правовому регулюванні окремих аспектів зазначених правовідносин. Наприклад, на підряднику лежить ризик випадкового невиконання договору (п. 1 ст. 705 ЦК України), в той час як услугодатель такого ризику не несе. Договір послуги має особистий характер, що за загальним правилом не допускає покладання виконання зобов'язання услугодателем на третю особу (ст. 780 ЦК України). Підрядник, навпаки, має право залучати до виконання договору інших осіб, якщо з закону або договору не випливає його обов'язку виконати роботу особисто (п. 1 ст. 706 ЦК України). Різниця вбачається і в наслідках односторонньої відмови від виконання договору підряду (ст. 717 ЦК РФ) і послуги (ст. 782 ЦК України).

3. Глава 37 ГК відноситься до однієї з шести глав ГК, що регулюють договірні зобов'язання, структура яких містить загальні положення (§ 1) і ряд параграфів, кожен з яких присвячений окремим різновидам того чи іншого договору. Дана глава регулює побутової поспіль (§ 2), будівельний підряд (§ 3), підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт (§ 4), підрядні роботи для державних потреб (§ 5).

Названі в гл. 37 договори не вичерпують всіх різновидів підряду. До них можна зарахувати договори, які укладаються в зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів, а також проектів в області видобутку корисних копалин. Деякі автори вбачають характер підрядних в ряді відносин між учасниками фондового ринку, емітентами цінних паперів та організаціями, зайнятими збором вільних грошових коштів шляхом продажу цінних паперів, що викликає великий сумнів.

4. Пункт 2 коментарів статті містить правило, згідно з яким норми § 1 застосовуються до окремих видів підряду субсидиарно, тобто коли інше не передбачено спеціальними правилами, встановленими в § 2 - 5.

Разом з тим слід мати на увазі, що окремі види договору підряду крім ДК можуть регулюватися іншими правовими актами. На можливість їх застосування прямо вказується в п. 3 ст. 730 і ст. 768 ГК. У названих нормах передбачається регулювання відповідних відносин даними актами в частині, що не врегульованою ГК. Це означає, що спеціальні акти можуть доповнювати регулювання підрядних відносин, відображаючи їх специфіку, але не суперечити ЦК.

1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

1. У п. 1 коментарів статті дається в цілому традиційне для вітчизняних кодифікованих актів XX в. визначення договору підряду.

У Зводі законів Російської імперії, однак, для договорів поставки і підряду використовувалося загальне визначення, згідно з яким під поставкою або підрядом малися на увазі договори, які передбачали, що «одна з вступають в нім сторін приймає на себе зобов'язання виконати своїм утриманням підприємство або поставити відомого роду речі, а інша, на користь якої це робиться, вчинити за те грошовий платіж ». Незважаючи на це, як в російській доктрині, так і в судовій практиці між цими договорами проводилося чітке розходження.

Звід законів Російської імперії. СПб .: Російське книжкове товариство «Діяч», 1912. Т. X. Ч. I // УПС «КонсультантПлюс», 2008.

Див .: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1912. С. 605 - 611; Він же. Курс цивільного права. Тула: Автограф, 2002. С. 482 - 486; Мейер Д.І. Російське громадянське право. М .: Статут, 1997. Ч. 2 (серія «Класика російської цивілістики»). С. 28; Синайський В.І. Російське громадянське право (серія «Класика російської цивілістики»). М .: Статут, 2002. С. 414 - 420; Закони цивільні, з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських юристів / Упоряд. І.М. Тютрюмов. Кн. I - IV (серія «Класика російської цивілістики»). М .: Статут, 2004 і ін.

Уже в проекті Цивільного уложення Російської імперії визначення договору підряду як самостійного договору передбачала, що «підрядник зобов'язується за винагороду виконати для поспіль певну роботу».

Див .: Книга п'ята проекту Цивільного уложення Російської імперії. Ст. 491 // Закони цивільні, з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських юристів / Упоряд. І.М. Тютрюмов. Кн. I - IV.

У ст. 220 ЦК РРФСР 1922 р вказувалося, що «за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), остання ж зобов'язується дати винагороду за виконання завдання». Аналогічне визначення давалося і в ст. 350 ЦК РРФСР 1964 р, згідно з яким «підрядник зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу».

Цивільний кодекс Української РСР: офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 1961 року і додатком постатейно-систематизованих матеріалів. М .: Госюриздат, 1961.

Відомості Верховної Ради РРФСР. 1964. N 24. У розділі ст. 407.

Практично тотожне визначення договору підряду містилося також в ст. 91 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р: «... за договором підряду підрядник зобов'язується за свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника з використанням його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти роботу і оплатити її».

Відомості Верховної Ради СРСР. 1991. N 26. У розділі ст. 733.

Разом з тим в легальному визначенні, викладеному в п. 1 ст. 702 ГК РФ, відсутня пряма вказівка ​​на виконання роботи підрядником за свій ризик, характерне для визначень, даних в ЦК РРФСР 1922 р, ГК РРФСР 1964 р і Основах законодавства 1991 р З цього, однак, не слід робити висновок про сутнісну модернізації підходу законодавця до даного питання. Справа в тому, що питання про «виконання роботи підрядником на свій ризик» отримав самостійне дозвіл в ст. ст. 704 і 705 ГК РФ.

2. Сторонами договору підряду є замовник і підрядник. Цивільний кодекс РФ не встановлює будь-яких обмежень для окремих суб'єктів громадянського права на участь в підрядних відносинах як з боку підрядника, так і з боку замовника, орієнтуючись на загальні правила про участь громадян і юридичних осіб в цивільному обороті.

Разом з тим для окремих видів договору підряду законодавством можуть передбачатися спеціальні вимоги до підрядника. Так, згідно з гл. 6.1 «Саморегулювання в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва» Містобудівного кодексу РФ індивідуальні підприємці і юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, зобов'язані стати членами саморегулюючих організаці й, яким дано право видавати з 1 жовтня 2010 р свідоцтва про допуск їх до відповідних робіт.

Містобудівний кодекс Російської Федерації від 29 грудня 2004 р N 190-ФЗ // Відомості Верховної РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 16; N 30 (ч. 2). Ст. 3128; 2006. N 1. Ст. ст. 10, 21; N 23. У розділі ст. 2380; N 31 (ч. 1). Ст. 3442; N 50. У розділі ст. 5279; N 52 (ч. 1). Ст. 548; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 21; N 21. У розділі ст. 2455; N 31. У розділі ст. 4012; N 45. У розділі ст. 5417; N 46. У розділі ст. 5553; N 52. У розділі ст. 6237; 2008. N 20. У розділі ст. ст. 2251, 2260; N 29 (ч. 1). Ст. 3418; N 30 (ч. 1). Ст. 3604; N 30 (ч. 2). Ст. 3616; N 52 (ч. 1). Ст. 6236; 2009. N 1. Ст. 17; N 29. У розділі ст. 3601; N 48. У розділі ст. 5711; N 52 (ч. 1). Ст. 6419; 2010. N 31. У розділі ст. ст. 4195, 4209; N 48. У розділі ст. 6246; N 49. У розділі ст. 6410.

Федеральний закон від 27 липня 2010 р N 240-ФЗ «Про внесення змін до Містобудівна кодекс Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації» // Відомості Верховної РФ. 2010. N 31. У розділі ст. 4209.

Договір підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним. Стосовно до форми договору підряду, а також до порядку його укладення, зміни та розірвання в § 1 гл. 37 ГК РФ також не встановлюється будь-яких спеціальних правил, тому сторони повинні орієнтуватися на загальні правила про форму угод і укладення, зміну та розірвання цивільно-правового договору (ст. Ст. 158 - 165, 432 - 453 ЦК). У той же час слід мати на увазі, що відповідно до п. 2 ст. 730 ГК РФ договір побутового підряду є публічним, отже, на нього поширюються правила ст. 426 ГК РФ, що стосуються особливостей укладення такого договору. Крім того, якщо умови договору побутового підряду визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і могли бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому, на нього також поширюються правила про особливості зміни або розірвання договору приєднання (ст. 428 ГК).

3. Предмет договору підряду сформульований в п. 1 коментарів статті як виконання підрядником певної роботи і здача її результату замовникові. У зв'язку з цим в науковій літературі були висловлені різні погляди з питання про те, що являє собою предмет даного договору. Істота полеміки зводиться до того, що одні вчені вважають предмет цього договору унітарною (1) предметом є тільки результат, 2) тільки роботи, 3) результат і роботи представляють собою лише елементи єдиного предмета), а інші - двоїстим (предметом є як результат, так і роботи). Слід визнати справедливим думку про те, що всі три російських Цивільних кодексу (1922, 1964 і 1994 - 1995 рр.) Дають підставу для висновку про те, що договір підряду укладається з приводу не власне робіт, а робіт і їх результату. Неможливість передачі підрядником матеріалізованої результату замовникові неминуче тягне неможливість досягнення мети договору підряду. Тому результат, як і роботи, представляє собою невід'ємний елемент предмета договору підряду.

Детальніше про це див .: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. М .: Статут, 2002. С. 7 - 11 (автор глави - М.І. Брагінський).

Брагінський М.І. Договір підряду і подібні йому договори // Брагінський М.І. Вибране / Упоряд. М.І. Брагінський. М .: Ін-т законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ; КОНТРАКТ, 2008. С. 470.

Результат як елемент предмета договору підряду повинен володіти двома принципово важливими властивостями: овеществленную і відокремлюваністю від підрядника. З цими властивостями також пов'язані і особливості визначення завдання замовником. З огляду на, що елементом предмета договору підряду завжди виступає або індивідуально-певна річ, або конкретний матеріалізований результат щодо індивідуально-визначеної речі, завдання замовника завжди конкретизує їх споживчі властивості. Саме цим пояснюється право замовника в будь-який час перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, оскільки вже в процесі виконання робіт можна визначити, наскільки точно підрядник враховує конкретні потреби замовника в створюваному їм результаті. Разом з тим підрядник, якщо інше не передбачено договором, самостійно визначає способи виконання завдання замовника, тому останньому не дозволяється втручатися в діяльність підрядника (п. 3 ст. 703 і п. 1 ст. 715 ЦК).

4. На відміну від відплатних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) чи користування договір підряду регулює процес продуктивної діяльності, що супроводжується створенням певного уречевленої результату. Згідно п. 1 ст. 703 ГК РФ договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи. Отже, інтерес замовника в договорі підряду складається в придбанні нової речі, виготовленої підрядником як стороною в даному договорі, або в поліпшенні якості та інших споживчих властивостей вже існуючої речі.

Виготовлення, переробка (обробка) речі або виконання будь-якої іншої роботи повинні супроводжуватися передачею її результату замовникові. Відповідно до п. 2 ст. 703 ГК РФ за договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник поряд з передачею нової речі передає також права на неї замовнику. В інших випадках підрядник повинен передати замовнику результат виконаної роботи, який не виражений в новій речі, але є речовим. У зв'язку з цим передається підрядником замовнику результат не обов'язково повинен являти собою рухому або нерухому річ.

Ще однією важливою відмінністю договору підряду від відплатних договорів про передачу майна у власність (інше речове право) чи користування є те, що його предметом завжди виступають при виготовленні - індивідуально-визначені речі, а при переробці (обробці) або виконанні іншої роботи - конкретний матеріалізований результат щодо індивідуально-визначених речей.

Договір підряду також відрізняється від договорів про надання послуг, хоча до окремих їх видів можуть субсидиарно застосовуватися правові норми про договір підряду. Наприклад, згідно зі ст. 783 ГК РФ загальні положення про підряд (ст. Ст. 702 - 729 ЦК) і положення про побутовому підряді (ст. Ст. 730 - 739 ЦК) застосовуються до договору возмездного надання послуг, якщо це не суперечить ст. ст. 779 - 782 ГК РФ, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг.

Основною відмінністю договору підряду від договорів про надання послуг є результат виконаних робіт, який має овеществленную форму. У договорах про надання послуг результат діяльності виконавця не має речового змісту і невіддільна від його особистості, будь то концерт видатного музиканта, діяльність повіреного або перевезення вантажу.

Договір підряду, незважаючи на зовнішню схожість з трудовим договором, має також суттєві відмінності від нього. Перш за все підрядник, відповідно до ст. ст. 704 і 705 ГК РФ, виконує роботу за свій ризик і, якщо інше не передбачено договором підряду, - власним коштом, тобто зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами. На відміну від підрядника працівник, який уклав трудовий договір, зараховується в штат відповідної організації, підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і зобов'язаний виконувати вказівки роботодавця. Такі традиційно виділяються ознаки, що відрізняють договір підряду від трудового договору. Однак при надомну працю працівник виконує конкретне замовлення і здає відповідний результат, який був пов'язаним правилами внутрішнього трудового розпорядку. Індивідуальні підприємці не зобов'язані встановлювати для своїх працівників правила внутрішнього трудового розпорядку. Отже, зазначені відмінності не є достатньо чіткими для зазначеного розмежування. В даний час головними критеріями розмежування трудового договору та договору підряду є, по-перше, виконання працівником за трудовим договором певної трудової функції, тобто нормованої законодавством про працю діяльності, не обов'язково пов'язаної з досягненням певного уречевленої результату; по-друге, поширення на працівника встановленої законодавством про працю системи пільг за кількістю та умовами праці, її оплату, а також соціальним страхуванням.

5. Як і в гл. 30 і 34 ГК РФ, положення § 1 гл. 37 «Загальні положення про підряд», згідно з п. 2 коментарів статті, застосовуються до окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб), якщо інше не встановлено правилами Кодексу про ці види договорів.

Виділення в гл. 37 ГК РФ поряд із загальними положеннями про договір підряду спеціальних параграфів, присвячених регулюванню окремих його видів (§ 2 «Побутовий підряд», § 3 «Будівельний підряд», § 4 «Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт» і § 5 «Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб »), виявляє відсутність єдиного критерію. Законодавець керувався в даному випадку критеріями соціальної значущості і широти поширеності відповідних суспільних відносин.

Що стосується правил застосування норм § 1 гл. 37 ГК РФ до різних видів робіт, то, як випливає з аналізу п. 2 коментарів статті, вони застосовуються до робіт, прямо врегульованим в § 2 - 5 даної глави, якщо в них не містяться спеціальні норми. Разом з тим виникає питання про те, чи застосовуються норми § 1 гл. 37 ГК РФ до інших видів робіт, на які не поширюється дія норм § 2 - 5 цієї глави.

Протягом тривалого часу широке поширення як у внутрішньому, так і в зовнішньоторговельному обороті мають договори про виготовлення продукції з давальницької сировини (толлінгову договір). У ДК РРФСР 1964 р містилася ст. 355, згідно з якою організаціям надавалося право в строго встановлених законодавством межах видавати свої матеріали і устаткування іншим організаціям для виготовлення продукції за договором підряду. У коментарі до цього Кодексу під редакцією Е.А. Флейшиц і О.С. Іоффе такий договір розглядався як що містить елементи підряду і постачання.

Детальніше див .: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. Вид. испр. і доп. М .: Статут, 2002. С. 32 - 35.

Див .: Коментар до ДК РРФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц і О.С. Йоффе. 2-е изд., Доп. і перераб. М .: Юрид. лит., 1970. С. 535 - 536. У коментарі підкреслювалося, що з огляду на близькість відносин за цими договорами до відносин, заснованих на договорі поставки, відповідальність підрядника за терміни і якість виконаних робіт на практиці визначається відповідно до Положення про постачання (автор коментаря - А.Г. Потюк). У більш пізньому коментарі до ст. 355 А.Г. Потюк, однак, нічого не пише про можливість застосування до цим договором норм Положення про поставки (див .: Коментар до ДК РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся і О. Н. Садикова. 3-тє вид., Испр. І доп. М .: Юрид. лит., 1982. С. 422.

Президія Вищого Арбітражного Суду РФ в Постанові від 28 травня 1996 N 607/96 зазначив, що в цій справі завод зобов'язаний був виготовити і поставити продукцію на давальницькій сировині, тому спірний договір слід розглядати як змішаний, який містить в собі елементи різних договорів, в тому числі і поставки.

Вісник ВАС РФ. 1996. N 9.

Таким чином, в залежності від формулювання конкретних умов договору переробка давальницької сировини може виявитися або простий купівлею-продажем, підрядом, або прийняти форму міни, що зовсім не виключає використання стосовно нього та конструкції змішаного договору при наявності відповідних умов.

Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. С. 35.

Іншим прикладом може служити договір про здійснення діяльності по афінаж дорогоцінних металів. Правове регулювання здійснюється на підставі Федерального закону від 26 березня 1998 р N 41-ФЗ «Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні» (далі - Закон про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні). Згідно ст. 1 цього Закону під афінажем дорогоцінних металів розуміються процес очищення витягнутих дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до якості, відповідного державним стандартам і технічним умовам, що діють на території Російської Федерації, або міжнародним стандартам.

Детальніше див .: Цивільне право: Підручник / Відп. ред. В.П. Мозолин. М .: МАУП, 2004. Ч. 2.

Відомості Верховної РФ. 1998. N 13. У розділі ст. 1 463; 1999. N 14. У розділі ст. 1664; 2002. N 2. У розділі ст. 131; 2003. N 2. У розділі ст. 167; 2004. N 45. У розділі ст. 4377; 2005. N 19. У розділі ст. 1 752; N 30 (ч. 1). Ст. 3101; 2007. N 31. У розділі ст. 4011; 2010. N 50. У розділі ст. 6594.

Відповідно до п. 1 ст. 20 зазначеного Закону здобуті і вироблені дорогоцінні метали, за винятком самородків дорогоцінних металів, після необхідної переробки повинні надходити для афінажу в організації, включені до переліку, затвердженого Урядом РФ. Право власності на дорогоцінні метали після афінажу зберігається за їх початковими власниками, якщо інше не обумовлено умовами угод. Порядок роботи організацій, що здійснюють афінаж дорогоцінних металів, а також порядок оплати наданих цими організаціями послуг та граничні терміни проведення афінажу встановлюються Урядом РФ.

Згідно з Порядком роботи організацій, що здійснюють афінаж дорогоцінних металів, затвердженого Постановою Уряду РФ від 17 серпня 1998 р N 972, афінажні організації надають послуги з очищення витягнутих дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до якості, відповідного державним, галузевим стандартам і технічним умовам, що діють на території Російської Федерації, або міжнародним стандартам на підставі договору. Виходячи зі змісту ст. 20 Закону про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні, зазначений договір слід кваліфікувати як різновид договору про переробку давальницької сировини.

Відомості Верховної РФ. 1998. N 34. У розділі ст. 407; 2001. N 8. Ст. 755; N 20. У розділі ст. 1859; 2002. N 29. У розділі ст. 2&77; 2009. N 43. У розділі ст. 5077.

Стаття 702 ЦК України. Договір підряду

1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

Ця стаття закріплює нормативне визначення договору підряду та основні права і обов'язки сторін договору. Пункт 2 говорить про те, що окремі види договорів підряду регулюються спеціальними нормами і загальні положення параграфа 1 цієї статті застосовуються, якщо вони не суперечать цим нормам.

Договір підряду ГК РФ. Цивільний кодекс Російської Федерації

Темі "Договір підряду ГК РФ і інші акти" відводять багато місця в системі регулювання. Адже він масово застосовується і простими громадянами в повсякденному житті, і великими компаніями. У зв'язку з цим корисно ознайомитися зі змістом законодавства на цей рахунок.

Що таке договір підряду? ГК РФ дає вичерпної відповіді, описує його елементи, умови договору. Кодекс містить в собі базові норми про підряд. До того ж на нього поширюється дія інших норм ГК загального характеру, які зачіпають інші інституції (інші угоди, право власності і т. Д.), Наприклад принцип сумлінності дій сторони. У той же час нормативна база не повинна суперечити нормам ЦК.

Так, наприклад, вимоги до якості виконання роботи забезпечуються цілим переліком нормативних актів технічного характеру. Сторони мають право прописати додаткові пункти про якість.

Встановлено рамки, в яких сторони є вільними від приписів закону. Їх дозволяється десь ігнорувати, замінивши своїми варіантами, десь пропонується вибір з кількох варіантів. Як виглядає договір підряду? Зразок часом не схожий на інші ні за обсягом, ні за змістом.

Досить високий ступінь свободи сторін підтверджується безліччю варіантів договорів, викладених в Інтернеті, і великим обсягом судової практики.

Як це реалізується на практиці? Сторони самі вирішують: чи допускається залучення субпідрядника чи ні, і на яку з сторін лягає обов'язок сплатити придбання матеріалів, техніки і інші витрати.

Що являє собою договір підряду? ГК РФ його характеризує як замовлення на виконання роботи з обумовленим результатом. Існує дві головні обов'язки. Підрядник виконує замовлення і надає результат замовнику. Замовник же приймає роботу і оплачує її.

Виділяються наступні види договору:

  • будівельний;
  • побутовий;
  • виконання проектних або вишукувальних робіт;
  • виконання державного замовлення.

З першого погляду поспіль досить просто відрізнити від інших правових конструкцій, на практиці постійно виникає плутанина. Причина тому - схожі формулювання.

На практиці майже не знайти договір підряду на виконання робіт в «чистому вигляді», він змішується з іншими видами угод, що диктується потребами сторін.

Наприклад, укладаються угоди про продаж нерухомості, яку планують створити в майбутньому. Подібний підхід все більше стає нормою, адже суспільні відносини ускладнюються з кожним днем.

Поспіль зачіпає лише матеріальні об'єкти, на відміну від тієї ж купівлі-продажу. Замовник отримує нову річ, створену заново або перероблену. Договір підряду ГК РФ націлює на створення матеріального результату на противагу, наприклад, послуг. У них матеріальний аспект є другорядним (наприклад, область консультування).

З цієї причини кілька некоректна таке формулювання як договір підряду на надання послуг, хоча вона і застосовується в реальності. В результаті цього виникають труднощі, зокрема з податковою службою і з контрагентами.

Замовник і підрядник - стандартні учасники угоди. Передбачається можливість включити генерального підрядника і субпідрядника.

Перший працює безпосередньо з замовником і залучає для виконання замовлення інших осіб, які вже працюють виключно з генеральним підрядником. Втім, в договорі може бути прописано зворотна схема взаємодії, коли замовник безпосередньо контактує з субпідрядником. Як формулюється договір підряду? Зразок повинен містити права, і обов'язки, і відповідальність замовника і субпідрядників по відношенню один до одного. У тексті зачіпаються і інші пункти.

Специфічні пункти підрядного договору

  • Ризик загибелі матеріалів, обладнання лягає на того, хто їх надав, а загибелі результату - на підрядника до його передачі замовнику, і на замовника - після його передачі. Якщо мало місце прострочення, ризики лягають на винуватця.
  • Якщо виконавців декілька, кожен відповідає за свою частину роботи, якщо поділ фронту робіт неможливо, то відповідальність поділяється в рівній мірі.
  • Термін договору підряду позначається датами початку і кінця роботи. Передбачається і створення графіка. Підрядник відповідає, якщо не почне і не закінчить роботу вчасно, відповідальність може передбачатися і за порушення проміжних термінів в графіку.
  • Прописується або фіксована ціна, або спосіб її розрахунку.
  • Складається кошторис, якщо підрядник не попереджає замовника про зміну ціни своєчасно, на нього лягають додаткові витрати.
  • Договір підряду на виконання робіт дає підряднику право залишити собі зекономлені кошти, якщо від цього не погіршилася якість результату.
  • Тверда ціна не переглядається без згоди обох сторін. Якщо замовник не згоден оплатити зрослі витрати підрядника, які не можна було передбачити, той має право просити суд розірвати договір.
  • Робота оплачується або після закінчення, або поетапно, може передбачатися завдаток або аванс.
  • Гарантійний термін може передбачатися, але його може і не бути, якщо інше не прописано в правових актах.
  • Термін давності звернення до суду 12 місяців, якщо договір будівельного підряду - 3 роки.

Всі інші неописані пункти засновані на принципі провини. Винуватець оплачує збитки. Це зачіпає всі аспекти договору.

Особливості будівельного підряду

Договір будівельного підряду спрямований на створення нового об'єкту нерухомості або його реконструкцію. Результат, матеріали, обладнання підлягають страхуванню.

Ще одна особливість угоди - наявність технічної документації, правил внесення в неї змін. У проекті бере участь інженер.

На замовника лежить обов'язок створювати умови ведення робіт - він надає майданчики, забезпечує підвезення матеріалів, обладнання.

Підрядник відповідає за матеріали, техніку і робочу силу.

Кожна сторона зобов'язана зробити все, що від неї залежить, щоб виконати договір.

Виконання роботи на складних об'єктах приймається поетапно, замовник зобов'язаний організувати приймання.

Так іменується договір підряду з фізичною особою для його особистих потреб. Прогалини ГК заповнюються правовими актами про захист прав споживачів.

Замовник має право відмовитися від угоди на будь-якому етапі, сплативши витрати і виконану частину роботи. Заборона відмови від договору в будь-який момент незаконний і недійсний.

Підрядник зобов'язаний надати всю інформацію про результат, його використанні, про ціну, формах оплати. Обман або надання неправдивої інформації дає замовнику право на відмову від угоди без будь-яких компенсацій підряднику.

Ціна може регулюватися державними органами, і договір підряду з фізичною особою укладається в ряді випадків на основі типової форми.

Поспіль на проведення проектних робіт і вишукувань

Предметом є створення технічної документації або проведення вишукувальних робіт.

Замовник передає інформацію, яка потрібна для виконання замовлення, підрядник же зобов'язаний її дотримуватися.

Обов'язок підрядника погодити створену документацію із замовником або компетентними державним або муніципальним органом. Замовник не має права відмовитися від своєї участі в узгодженні.

Підрядник відшкодовує збитки, що виникли з його вини.

Замовник оплачує витрати другої сторони, використовує документацію згідно з призначенням та приписами виконавця.

Муніципальний або державне замовлення

Предметом виступають будівельні, проектні та вишукувальні роботи. Учасники - замовник і підрядник. Замовником може виступати розпорядник бюджетних коштів, що містить контракт на користь третіх осіб.

З боку замовника виступають підприємства, організації, органи влади, в тому числі і муніципальні.

  • Обсяг робіт.
  • Їх вартість.
  • Етапи фінансування, форма оплати.

Право на односторонні зміни угоди передбачено в законах про систему державних і муніципальних контрактів. Вони також містять всі основні норми, що регулюють державні контракти.

Поняття та ознаки договору підряду. Стаття 702 ЦК України "Договір підряду"

В історії вітчизняного приватного права договір підряду пройшов значний шлях розвитку - від відносин особистого найму і змішання з купівлею-продажем, до відділення в абсолютно самостійний вид. Спочатку російське законодавство особливої ​​різниці між перерахованими типами не бачило. Сучасна форма договору підряду сформувалася відносно недавно.

Пропонуємо вам зробити невеликий екскурс в цивілістиці і дізнатися, що малося на увазі під підрядом на різних етапах становлення вітчизняного права.

Прийнятий в 1832 році звід цивільних законів Російської Імперії, вже містив таке поняття, як договір поставки або підряду. За його змістом одна зі сторін брала на себе зобов'язання своїм коштом виконати підприємство, або поставити будь-які певні речі, а інша - вчинити за це грошовий платіж. Тут чітко спостерігається змішання істинної форми договору підряду з купівлею-продажем. Їх поділ відбувся набагато пізніше.

Проект Цивільного Уложення Імперії 1905 встановлював, що підрядник за договором підряду повинен був за винагороду виконати для поспіль особи будь-яку певну роботу.

Формулювання з нормативного акту царської Росії практично в незмінному вигляді перекочувала до Цивільного кодексу Української РСР, прийнятий в 1922 році. Згідно 220 статті, за договором підряду одна сторона (її назвали підрядником) на свій ризик зобов'язалася виконати конкретну роботу за завданням другої сторони (замовника), остання ж мала виплатити за це винагороду. Формулювання практично на 100% відображає сучасний текст.

Договір підряду (ГК РФ, ст. 702) фактично є результатом еволюції договору особистого найму. В даний час він є одним з найпопулярніших, поступаючись першістю лише купівлю-продаж. Сфера його застосування дуже широка, він може опосередковувати найрізноманітніші відносини і забезпечує різноманіття потреб: від ремонту взуття, до будівництва атомних електростанцій.

Звертаючись до тексту норми, ми бачимо, сучасне громадянське законодавство визначає, що за договором підряду перша сторона, іменована підрядником, зобов'язана за завданням другої сторони, яку називають замовником, виконати будь-яку роботу і здати йому її результат. Замовник зобов'язується його прийняти і своєчасно оплатити.

Даний вид договору є оплатним, двостороннім і консенсуальним. Він має обумовлені законодавцем різновиди. Так, підряд може бути будівельний, побутової, на виконання вишукувальних та проектних робіт, робіт для державних потреб. Загальні положення про даному виді договору, відображені в параграфі першому глави 37 ЦК РФ, до них застосовуються тільки в тому випадку, якщо інше правилами кодексу не встановлено конкретно для них.

Сторонами договору підряду є підрядник і замовник. У Цивільному кодексі України не передбачено будь-яких обмежень на участь в цих відносинах для окремих суб'єктів. Для підрядника і замовника діють загальні правила.

Серед всіх договорів, врегульованих цивільним законодавством РФ, поспіль виділяється по предмету. У його якості виступає виконання певних робіт і передача отриманого результату замовникові. Саме за цією ознакою договору підряду відмежовують від купівлі-продажу і надання відплатних послуг. У зв'язку з цим в юридичній літературі традиційно можна зустріти обговорення питання про поділ понять «услугі9raquo; і «работи9raquo ;.

Питання відмежування послуг від робіт тільки на перший погляд може здатися пустим. Однак насправді він має суто практичну спрямованість. Усвідомити важливість відмежування одного поняття від іншого можна на простому прикладі. Спробуйте перекваліфікувати договір надання освітніх послуг у підряд. В результаті виходить, що будь-який студент, який не отримає після закінчення навчального закладу червоного диплома, може заявити про те, що «работа9raquo; була виконана неналежним чином, і кінцевий «продукт9raquo; не володіє тими якісними характеристиками, якими міг би при належній старанності підрядника.

Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і щодо всіх інших видів послуг: медичні (всі пацієнти повинні стати здоровими), адвокатських або юридичних (всі злочинці виправдані) і т. Д. Все це підкреслює особливий ознака договору підряду - він має на увазі виконання саме робіт з кінцевим результатом .

З наукової та законодавчої точки зору відділення одного від іншого проводиться виходячи, перш за все, з кожної конкретної ситуації. Аналізуються відносини сторін за певним договором.

Загальні правила встановлюють, що якщо в договорі підряду йдеться про будь-які простих технічних роботах невеликого обсягу, вони виконуються підрядником одноосібно. Однак на практиці досить часто можна зіткнутися з ситуацією, коли має місце складний комплекс робіт, особливо характерний для сфери будівництва. У цьому випадку застосовується принцип, званий генеральним підрядом.

Відповідно до ст. 706 ГК, якщо з тексту договору або із закону не випливає обов'язок виконати підрядником всю передбачену роботу особисто, він цілком може залучити до виконання своїх зобов'язань третіх осіб. Наприклад, одна компанія може зайнятися електрифікацією, друга - внутрішніми або зовнішніми оздоблювальними роботами, третя - опаленням і т. Д. При цьому сам підрядник буде виступати в ролі генерального, а решта залучаються особи - субпідрядника.

Якщо ж умови договору підряду або законодавства дану можливість не передбачають, то залучення третіх осіб стає неможливим. За порушення даних вимог передбачається відповідальність.

Сенс генерального підряду полягає в тому, що генеральний підрядник перед замовником відповідає за всіх своїх субпідрядників, а також за невиконання ними (взагалі або належним чином) своїх зобов'язань. Відзначимо, що спостерігається і зворотна залежність. За неналежне або повне невиконання замовником своїх зобов'язань відповідальність генеральний підрядник несе перед залученими субпідрядниками (третіми особами).

Поспіль і договір оплатної передачі майна: відмінності

Слід визнати, що договір підряду (ГК РФ, ст. 702) на відміну від відплатних угод про передачу у власність майна регулює процес діяльності з виробництва чого-небудь. Так, з одного боку, згідно зі статтею 703 ЦК, він полягає на переробку (обробку) або виготовлення речі, або виконання іншої роботи. Висновок: замовник зацікавлений в придбанні нової речі або поліпшення споживчих якостей вже існуючої.

З іншого боку обробка (переробка) або виготовлення речі, або виконання роботи повинні супроводжуватися передачею її результату замовникові. Якщо договір підряду укладено на виготовлення речі, то замовнику підрядник передає крім самої речі ще й право власності на неї. В інших ситуаціях це може бути результат виконаної роботи, він не виражається в якомусь конкретному предметі, але, тим не менш, є речовим. Таким чином, передається замовнику результат не завжди є рухоме або нерухому річ.

Поспіль і договір надання відплатних послуг

Існує один головна ознака договору підряду, який відрізняє його від возмездного надання послуг. Хоча до деяких видів останнього по ситуації можуть застосовуватися в субсидіарної порядку правові норми, що стосуються виконання робіт. Основна відмінність договору підряду - це результат. Він повинен мати овеществленную форму. За договорами надання послуг результат не володіє речовим змістом і нероздільний з особистістю виконавця. Наприклад, виступ музиканта, перевезення вантажу, діяльність довіреної особи і т. Д.

Поспіль досить варіативний в своїх проявах, тому і спостерігається його схожість з іншими видами договорів. Іноді це призводить до плутанини. Якщо глибше проаналізувати зміст трудового договору і підряду, то стануть помітні їх істотні відмінності.

Підрядник виконує договір підряду на свій ризик і власними коштом (т. Е. Своїми силами, зі свого матеріалу, засобів), якщо умовами контракту не передбачено інше. Укладаючи трудовий договір, працівник потрапляє в штат підприємства і підпорядковується встановленим там правилами внутрішнього розпорядку, а також вказівкам роботодавця. Це основна ознака договору підряду, який відрізняє його від трудових правовідносин.

Однак він не такий однозначний, як може здатися. Наприклад, надомні працівники займаються виконанням конкретного замовлення і при цьому працюють за своїм власним графіком. Аналогічна ситуація може спостерігатися у індивідуальних підприємців.

В даний час критерієм розмежування служить, по-перше, виконання працівником певної заздалегідь трудової функції, т. Е. Діяльності нормованої законодавцем, а, по-друге, поширення на нього системи пільг, що стосуються умов праці, його обсягу та оплати, а також соціального страхування.

Договір підряду з фізичною особою

На послуги, роботи, що надаються і виконувані фізичною особою, часто звертають увагу податкові органи, а також прокуратура і трудова інспекція. У разі неправильного оформлення договору підряду його можуть визнати трудовим. Для роботодавця це обернеться штрафом і відшкодуванням працівнику всіх належних йому виплат. Для того щоб не потрапити в халепу, радимо вам звернути увагу на представлену нижче порівняльну таблицю.

Якщо ви звернетеся до тексту договору підряду, зразок якого можна побачити нижче, то неодмінно помітите, що єдиним істотним його умовою є предмет. Як випливає з норм ЦК РФ, в його ролі можуть виступати, як сама робота, так і її матеріалізований результат. Якщо договір підряду не містить відомостей про предмет або угоди по ньому сторонами не досягнуто, то він вважається неукладеним.

Найважливішою характеристикою роботи і її матеріалізованої результату є якість. Вимоги до нього встановлені ст. 721. Якість роботи, виконаної підрядником, має відповідати в першу чергу умовами, відбитим в договорі. На практиці часто буває, що вони в ньому не зазначено або перераховані не в повному обсязі. В такому випадку має бути відповідність вимогам, що пред'являються зазвичай до робіт відповідного роду. За власною ініціативою сторона договору підряду, яка робить роботу, може на себе взяти обов'язок щодо виконання їх в більш високій якості в порівнянні з встановленими угодою вимогами.

Важливо також пам'ятати про таку характеристику, як гарантія якості. Законом або іншим правовим актом може бути передбачений термін, протягом якого результат роботи повинен відповідати умовам договору. Його називають гарантійним. Він може бути законним і договірним. У першому випадку гарантійний термін для конкретного виду робіт встановлює звичай ділового обороту, закони або інші нормативні акти, у другому - сторони обумовлюють його між собою.

Наступний важливий елемент змісту договору підряду - це його ціна або іншими словами кошторис. Вона може мати тверде вираз або приблизне. В ході виконання останньої допускається робити деякі відступи (перевищення). Кошторис може скласти будь-яка зі сторін, але, як правило, цим займається підрядник, який є професіоналом у своїй справі.

Правила визначення ціни договору встановлені в ст. 709 ЦК. Вона повинна бути вказана конкретно, або обумовлюються способи її визначення. Ціна складається з двох складових частин: винагорода підрядника і компенсація його витрат (на матеріали та ін.). Сторони також можуть самостійно (законодавець не обмежує їх) домовиться з приводу оплати за договором підряду і передбачити авансування або розрахунок рівними сумами в кілька етапів, або після підписання документа про прийняття робіт.

Ще одне із значущих умов договору підряду - це його термін. У його відношенні діють певні правила. Відповідно до вимог статті 708 ЦК, в договорі обов'язково повинен бути прописаний термін, коли буде розпочато виконання робіт і їх закінчення. За угодою сторін можуть також бути вказані проміжні дати завершення окремих етапів. Особливо це поширено в будівництві.

Сторони за договором підряду (замовник і підрядник) можуть узгодити їх зміна. Причини для цього можуть бути найрізноманітнішими, в т. Ч., Наприклад, погодні умови. Важливо пам'ятати, що зміна термінів можливе лише в тих випадках і в тому порядку, в якому це було передбачено сторонами в договорі.

За порушення цієї умови угоди відповідальність, як правило, несе підрядник. Інші правила можуть бути встановлені законом або договором.

Відсутність інформації про терміни виконання робіт можна заповнити. Для цього слід скористатися 214 нормою ГК. Відповідно до неї, зобов'язання, термін виконання яких не передбачений або не представляється можливим його встановити, повинні бути виконані в розумний час після їх виникнення.

Договір підряду: виконання зобов'язань

Стаття 702 ЦК як основного обов'язку підрядника встановлює виконання ним певної роботи за дорученням замовника і подальшу здачу її результату. При цьому перший робить її, що називається за свій ризик. Під ним розуміється тягар можливих випадкових втрат майнового характеру. У зв'язку з цим законодавцем був спеціально обговорено питання про розподіл існуючих ризиків між сторонами. Вони є узагальненими і підходять для різних сфер.

Ризик випадкового пошкодження або знищення майна, необхідного для виконання робіт за договором відноситься:

  • до переданої для обробки (переробки) речі;
  • до обладнання та матеріалів, за допомогою яких виконується робота;
  • до іншого майна, яке використовується в процесі виконання договору.

Відповідно до ЦК, даний ризик несе та сторона, яка надала майно. Найчастіше це буває підрядник. Аналогічно і в випадку ризику пошкодження або випадкової загибелі предмета підряду. До прийому замовником результату роботи його несе підрядник.

У той же час норма є диспозитивної, отже, правила діють в тих випадках, коли інше не передбачено іншими законами, нормами ЦК або договором.

Відповідно до чинних загальними правилами, роботи виконуються утриманням (т. Е. За рахунок) підрядника, і він несе відповідальність за якість наданих їм матеріалів, обладнання, в т. Ч. І в тих випадках, коли вони обтяжені правами інших осіб. Якщо ж вони належать замовнику, то він зобов'язаний витрачати їх економно і за розрахунком, з наданням в подальшому звіту. Підрядник відповідає за збереження наданого за договором підряду (зразок формулювання можна знайти в довідково-правових системах) обладнання, матеріалів, речі та іншого майна. З усіх питань, пов'язаних з їх непридатністю, недоброякісністю і т. Д., Він повинен негайно зв'язуватися з замовником.

Основний обов'язок замовника - це прийняття результату виконаних робіт і подальша оплата. Разом з цим він може перевіряти хід її виконання, надавати будь-який вплив відповідно до існуючого завданням, але при цьому не втручатися в діяльність підрядника.

Суть договору підряду в тому, що він двосторонній, і відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань несуть обидві його сторони. Підрядник має право призупинити роботи або не приступати до них, якщо ухилення замовником від зобов'язань (ненадання матеріалу, обладнання, відсутність оплати) перешкоджає цьому. Більш того, він має право у визначених законом випадках вимагати відшкодування збитків, яких зазнав.

ГК РФ замовнику традиційно надає право відмови від виконання договору в односторонньому порядку. Він може зробити це в будь-який момент до того, як йому здадуть результати роботи, сплативши при цьому підряднику суму, пропорційну частині виконаної (до отримання повідомлення) роботи.