договір підряду на оздоблювальні роботи з фізичною особою

Содержание

договір підряду на оздоблювальні роботи з фізичною особою

Договір підряду на оздоблювальні роботи з фізичною особою

Москва «» 201_ р ВАТ «», іменоване надалі «Замовник», в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «», іменоване надалі «Підрядник», в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані «сторони», уклали цей договір будівельного підряду (далі - «договір») про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. За цим договором будівельного підряду Підрядник зобов'язується у встановлений Договором термін провести будівельно-оздоблювальні роботи та встановлення обладнання в приміщеннях розташованих за адресою:, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити обумовлену Договором ціну.

Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

Варто відзначити, що в порівнянні з трудовим договором, за договором підряду підрядчик не має право на пільги і соціальні гарантії. В якій формі укладається договір підряду? Договір підряду може бути укладений і в усній формі, але для цього повинні бути одночасно дотримані дві умови:

  1. Договір укладається між фізичними особами.
  2. Сума угоди - до 10 000 рублів.

Згідно зі статтею 161 ЦК РФ, наказано дотримання простої письмової форми (тобто, немає необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення) в наступних ситуаціях:

  1. Якщо угоду укладають юридичні особи або юридична і фізична особа.
  2. Якщо угоду укладають фізичні особи та розмір її суми перевищує 10 000 рублів.

Істотними умовами договору підряду є його предмет і терміни.

Договір підряду з фізичною особою - завантажити зразок

Підрядник має право відмовитися від виконання договору повністю або частково у разі, якщо Замовником не створені або неналежним чином створені умови, передбачені договором для безпечного виконання робіт. Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов'язань щодо забезпечення безпечних умов роботи, передбачених цим договором, відповідно до законодавства. 5. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. 5.1. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін.

5.2. Підрядник та Замовник має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від договору, попередивши іншу сторону не менше ніж за 10 днів до дати розірвання договору. 5.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку без попередження, зазначеного в п. 5.2.

Підрядник має право відмовитися від виконання обов'язків, зазначеної в цьому пункті, в разі, коли усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору будівельного підряду або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього прічінам.2.16. Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання цього Договору.

Договір підряду на надання послуг: зразок, види, правила складання

2.2. Планові роботи - відповідно до необхідності. 3. ЦІНА РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОПЛАТИ. 3.1. Вартість робіт становить:. руб. , Що додається до даного договору. 3.2. Замовник оплачує Підряднику обумовлену п.

У випадках, передбачених договором, підрядник приймає на себе обов'язок забезпечити експлуатацію об'єкта після його прийняття замовником протягом зазначеного в договорі терміну. Істотними умовами договору будівельного підряду є предмет договору та строки договору. Предмет договору подряда.В відповідно до чинного законодавства підрядник зобов'язаний здійснити будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до технічної документації, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші требованія.Такім чином, предмет договору, як правило, визначається сторонами в технічній документаціі.В будь-якому випадку, в договорі підряду мають бути чітко вказані роботи, які необхідно виконати Підряднику або який конкретно об'єкт необхідно створити.

Договір підряду на виконання будівельно-оздоблювальних робіт

За роботу, виконану субпідрядниками та іншими контрагентами Підрядника, Підрядник відповідає як за свою власну работу.1.4. Будівля належить Замовнику на праві, що підтверджується .1.5.

Оперативна зв'язок з фахівцями

При цьому варто не забувати про правила, передбачених законодавством. Можна прописати будь-які умови, але якщо вони суперечать закону, їх можна вважати не дійсними. Процес відшкодування збитків На сторону, яка порушила договір, покладається обов'язок відшкодування іншій стороні понесених нею реальних збитків та упущеної вигоди.

Контрагентами можуть бути встановлені або певна фіксована сума, або відсоток від загальної вартості робіт. Яким чином відбувається виплата відсотків при використанні чужих грошових коштів? Згідно зі статтею 395 ЦК РФ, нарахування відсотків можливо в тому випадку, якщо прострочено виконання грошових зобов'язання. Наприклад, підрядник має право на процентні виплати в тому випадку, якщо замовник вніс авансовий платіж несвоєчасно.

Замовник - якщо підрядником не було оглянуто звіт за надані матеріали, не були повернуті надлишки.

Договір на виконання робіт з фізичною особою

Підрядника причин вартість робіт перевищить кошторис не менше ніж на десять відсотків, він матиме право вимагати перегляду смети.2.8. У разі необхідності усунення дефектів у технічній документації Підрядник буде вправі вимагати відшкодування поміркованих витрат, які він понесе в зв'язку з встановленням і усуненням цих дефектов.2.9. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням несе Підрядник.

За згодою Сторін Замовник може прийняти на себе обов'язок повністю або частково забезпечити Підрядника необхідними матеріалами і оборудованіем.2.10. Сторона, яка надала матеріали і обладнання, несе відповідальність за виявлені неможливість використання наданих нею матеріалів або обладнання без погіршення якості виконуваних робіт, якщо не доведе, що неможливість використання виникла за обставинами, за які відповідає інша Сторона.2.11.

Договір на будівельно-оздоблювальні роботи з фізичною особою

Будівельний підряд (81) Приймально-здавальний акт за договором підряду Об'єктний кошторисний розрахунок (Об'єктна кошторис). Форма № 3-В Календарний план робіт Договір підряду на розробку та обслуговування WEB-сайту Договір підряду (на виконання підрядних робіт) Договір підряду (виконання роботи з використанням матеріалу замовника) Договір підряду Договір підряду Договір підряду Договір на виконання робіт між підприємством і ФО Договір на виконання робіт і послуг (з передачею обладнання за договором безоплатного користування) Типове додаткову угоду до договору підряду на кап. будівництво (затв.

Договір на будівельно оздоблювальні роботи з фізичною особою

Зміна, розірвання договору подряда.Договор будівельного підряду може бути змінений або розірваний відповідно до чинного законодавства РФ.Напрімер, сторони мають право внести зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують десяти відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва , має право за згодою включити в договір додаткові роботи і визначити їх вартість і т.д.Заказчік вправі відмовитися від договору до приймання робіт. Договір підряду: податки, налогообложеніеПрі складанні договору необхідно враховувати питання податків, налогообложенія.Напрімер, в практиці встановлено, що податок на додану вартість стягується понад ціну робіт, якщо він не був включений в розрахунок цієї цени.Невключеніе зазначених умов в договір спричиняє виникнення нових зобов'язань для сторони (сторін) договору.

У разі, якщо відповіді на спрямовану претензію не надходило, Підрядник має право звернутися до суду з позовною заявою за договором підряду з метою стягнення заборгованості за виконані роботи. Юристи зі складання договору підряду можуть не тільки надати консультацію скласти договір підряду, а й підкажуть, як оформити договір підряду або проведуть правову експертизу договору підряду, представленого для аналізу. Консультації юристів за договором підряду: Як скласти і правильно оформити договір будівельного підряду (підряду на ремонт) з точки зору цивільного та податкового законодавства; Залучення до відповідальності, стягнення заборгованості за договором підряду, складання претензій, позову (позовної заяви) до арбітражного суду; Розірвання договору підряду на будівельні роботи в тому числі з підстав неналежного якості, порушення термінів будівельно-монтажних робіт.

Договір підряду на виконання ремонтних робіт (оздоблювальних)

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується у встановлений договором термін виконати за завданням Замовника роботи з поточного ремонту приміщень, загальною площею кв. м., розташований за адресою: (далі - Об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити обумовлену Договором ціну.

1.2. Перелік і вартість виконуваних за цим Договором робіт визначаються Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Зміст і графік виконання робіт відображаються в Календарному графіку виконання робіт (Додатком №2), який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Підрядник за завданням Замовника набуває необхідні будівельні, оздоблювальні матеріали для проведення ремонтних робіт. Порядок розрахунків Сторони відображають в Графіку фінансування на придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів (Додаток №3), який є невід'ємною частиною цього договору. Підрядник, на підтвердження витрачання грошових коштів на придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів, надає Замовнику необхідну звітну документацію (чеки, квитанції, товарні накладні і т.д.).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

2.1. Підрядник зобов'язаний приступити до роботи в терміни, встановлені в п.4.1 цього договору.

2.2. Підрядник зобов'язується в термін і якісно виконати своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами Замовника ремонтні роботи в повній відповідності з технічною документацією і з Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1).

2.3. Підрядник несе відповідальність за забезпечення робіт матеріалами та обладнанням, а також за збереження наданих Замовником матеріалів або іншого майна Замовника.

2.4. Підрядник зобов'язується погоджувати заздалегідь з Замовником матеріали та обладнання, які підрядник планує використовувати для виконання робіт за цим Договором.

2.5. Підрядник несе відповідальність за збереження не підлягають демонтажу і ремонту систем і конструкцій Об'єкту.

2.6. Підрядник зобов'язаний передати разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації об'єкта чи іншого його використання.

2.7. Підрядник має право виконати і здати роботи достроково.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в терміни і на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів.

3.3. Замовник надає приміщення для зберігання будівельних матеріалів, інструменту та обладнання, які використовуються Підрядником при виконанні робіт і несе матеріальну відповідальність за його збереження.

3.4. Замовник залишає за собою право давати розпорядження по ходу виконання робіт і вносити необхідні зміни, які він вважатиме необхідними для успішного і економічного завершення робіт.

3.5. Всі зауваження та розпорядження Замовника, що тягнуть за собою зміни ціни і термінів виконання робіт, оформляються Додатковою Угодою до цього Договору.

4.1. Підрядник приступає до виконання робіт протягом робочих днів з моменту отримання авансових коштів від Замовника.

4.2. Термін виконання робіт за цим Договором становить робочих днів з моменту початку виконання робіт, передбаченого п.4.1 цього договору (початковий термін виконання робіт «» 2018 року, кінцевий термін «» 2018 року).

5.1. За виконані Підрядником роботи за цим Договором Замовник виплачує відповідно до Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додаток №1) грошову суму в розмірі рублів.

6.1. Авансові платежі в розмірі 50% від загальної суми, зазначеної в п.5.1 цього договору виробляються Замовником протягом банківських днів з дати підписання цього договору.

6.2. За кожен виконаний етап роботи Замовник виплачує Підряднику грошову суму, яка визначається сторонами в Календарному графіку виконання робіт (Додаток №2) та в Кошторису на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додаток №1). Грошова сума за кожен етап виплачується Замовником протягом днів після підписання Акту здачі-приймання робіт на цей етап (далі - Проміжні акти здачі-приймання робіт). Проміжні акти здачі-приймання робіт є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №4).

6.3. Остаточний розрахунок у розмірі% від загальної суми, зазначеної в п.5.1 цього договору рублів проводиться Замовником після закінчення робіт протягом банківських днів з дати підписання Акту виконаних робіт (Додаток №5), який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.1. Остаточна здача результатів робіт і їх приймання оформляються Актом виконаних робіт (Додаток №5), який підписується обома сторонами протягом робочих днів після закінчення робіт.

7.2. Замовник має право відмовитися від приймання результатів робіт і від підписання Акту виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість нормального використання об'єкта ремонту і не можуть бути в подальшому усунені доступними засобами.

7.3. У разі відмови Замовником від підписання Акту виконаних робіт при наявності зауважень до якості виконаних робіт про це робиться відмітка в Акті і призначається розумний строк для усунення Підрядником недоліків.

7.4. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результатів робіт переходить на Замовника з моменту підписання Акту виконаних робіт.

7.5. У разі необгрунтованої відмови від підписання Акту виконаних робіт з боку Замовника Підрядник підписує Акт виконаних робіт в односторонньому порядку і в цьому випадку роботи вважаються виконаними і претензії щодо якості виконаних робіт не приймаються.

8.1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом ремонту зазначених у технічній документації показників, відповідність його обов'язковим для сторін будівельним нормам і правилам і можливість експлуатації об'єкта протягом одного року.

8.2. Підрядник несе відповідальність за всі недоліки, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок неправильної його експлуатації Замовником, неналежного ремонту об'єкта, виробленого самим Замовником, або залученими ним третіми особами.

9.1. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступом від умов цього Договору, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатними для нормального використання Замовник має право вимагати безоплатного усунення недоліків протягом календарних днів.

9.2. У разі порушення Підрядником строків договору з причин, не вказані у цьому Договорі, Замовник має право утримати з підлягає до сплати суми неустойку в розмірі% за кожен день прострочення від суми Договору, але не більше%.

9.3. У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості роботи за цим Договором, Підрядник має право вимагати від Замовника сплати неустойки в розмірі% за кожен день прострочення платежу від суми Договору, але не більше%.

9.4. Оплата неустойки не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадках настання обставин непереборної сили.

10.2. Під обставинами непереборної сили розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували під час підписання Договору і виникли поза волею сторін, настанню та дії яких сторони не могли перешкодити за допомогою таких заходів і засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що зазнала дії непереборної сили.

10.3. Непереборною силою визнають стихійні лиха і наступні події: війна і військові дії, епідемії, пожежа, видання органом державної влади або управління акту, в результаті якого виконання зобов'язання стає неможливим або економічно недоцільним, а також інші події і обставини, які компетентні органи визнають і оголосять випадками непереборної сили.

10.4. Сторона, для якої виконання зобов'язань за цим Договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, зобов'язана в - денний термін письмово (рекомендованим листом, телеграмою) повідомити про це іншу сторону, з зазначенням і підтвердженням конкретних причин, за якими виконання зобов'язань є неможливим.

10.5. Наступ обставини непереборної сили, передбачені цим Договором, продовжує термін виконання на період, відповідний терміну дії цих обставин і розумного терміну для усунення цих наслідків.

10.6. Якщо обставини непереборної сили, передбачені цим Договором, триватимуть понад місяців, сторони повинні домовитися про долю цього Договору. У тому випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, сторона, що не порушена форс-мажорними обставинами, має право розірвати Договір без звернення до арбітражного суду, на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою) іншої сторони.

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

11.2. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, попередньо вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо угода між сторонами не буде досягнуто, спір підлягає розгляду в судах міста.

11.4. У разі недотримання графіка виплат Замовником, Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати цей договір або продовжити остаточний термін виконання робіт.

12. ГАРАНТІЯ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ

12.1. Підрядник гарантує належне виконання робіт за цим Договором відповідно до діючих правил, норм і умов цього Договору. Термін гарантійної експлуатації становить місяців з дати підписання Акту виконаних робіт обома сторонами.

12.2. Якщо до закінчення гарантійного терміну виявляються недоліки, Замовник інформує про це Підрядника і стверджує термін для усунення недоліків.

12.3. Факт усунення недоліків підтверджується в ході спеціальної приймання представником Замовника.

Договір підряду на оздоблювальні роботи з фізичною особою

Договір на будівельні роботи з фізичними особами

2.2. Остаточна вартість, зазначених в п.2.1.

Цього Договору, може бути зменшена або збільшена, якщо обсяг фактично виконаних Підрядником робіт менше або більше обсягу, передбаченого в Кошторису № 1 (Додатки № 1). При цьому остаточна вартість робіт визначається на підставі підписаних сторонами проміжних Актів виконаних виходячи з обсягів одиничних розцінок, зазначених в Додатку № 1.

Договір підряду на оздоблювальні роботи

дата видачі _______________ іменований надалі «Підрядник», з одного боку, і Петров Петро Петрович (ПІБ Замовника) ______________________________________ іменований надалі «Замовник» з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали цей (далі - договір) про таке: 1.1.

Відповідно до цього договору Підрядник за завданням Замовника зобов'язується виконати обумовлені і здати їх результат останнього, а Замовник зобов'язується прийняти результат цих робіт і оплатити його.

Договір підряду на виконання оздоблювальних робіт по ремонту квартири

, іменований надалі «Замовник», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про наступне: 1.1.

Підрядник зобов'язується своїми силами за завданням Замовника в установлений термін виконати комплекс робіт по внутрішній обробці 3-х кімнатної квартири, розташованої за адресою: _____________________, надалі іменована «квартира», згідно з Переліком оздоблювальних і монтажних, що є додатком N1 і Переліку по слабкострумових систем, що є додатком N2 до цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані і виплатити узгоджену ціну.

Договір будівельного підряду з фізичною особою

Договір будівельного підряду з фізичною особою

Даний будівельного підряду з фізичною особою, зразок для ознайомлення, можна спокійно «заточити» під будь-яку конкретну ситуацію.

Зверніть увагу на істотні умови: термін, ціна, сам предмет.

Предмет, або перелік робіт, краще прописати в окремому документі з повною конкретизацією: які роботи, в який момент, і за яку ціну будуть проведені.

Наведений тут договір будівельного підряду можна використовувати і між фізичними особами.

Наприклад, підрядником може бути ВП.

Знову-таки не забувайте, ІП не всякої діяльністю може займатися.

Щоб завантажити зразок договору будівельного підряду з фізичною особою - натисніть на кнопку під цим описом. Там же ви знайдете посилання на інші матеріали по темі «договір підряду», які, цілком можливо, вас зацікавлять.

Договір між фізичними особами на виконання робіт

Існують спеціальні фірми, які пропонують послуги фахівців з ремонтно-оздоблювальним, за принципом «чоловік на годину».

Однак вартість послуг таких фірм дорожче, ніж якби ви безпосередньо домовилися з майстром. Бажання заощадити зрозуміло. Але, на жаль, це палиця з двома кінцями. Залучаючи незалежного фахівця, ми не можемо бути до кінця впевнені, що він виконає роботи якісно, ​​і наші гроші не будуть витрачені даремно.

У взаємовідносинах з фірмою нас захищає закон про захист прав споживачів.

_____________________________________________, що діє на підставі (посада, П.І.Б. керівника організації, підприємства) ________________________________________________, іменоване в подальшому (найменування документа, що підтверджує повноваження) «Підрядник», з одного боку, і ________________________________________ (П.І.Б., паспортні дані , адреса) іменований надалі «Замовник», з іншого боку, іменовані надалі «сторони», уклали цей договір про наступне:

Договір підряду на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА 2.1.

Підрядник зобов'язаний приступити до роботи в терміни, встановлені в п.4.1 цього договору. 2.2. Підрядник зобов'язується в термін і якісно виконати своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами Замовника ремонтні роботи в повній відповідності з технічною документацією і з Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1).

Договір підряду на виконання робіт (з фізичною особою; з докладними положеннями про конфіденційність договору)

На результат роботи встановлюється гарантійний термін тривалістю ________ з моменту прийняття Замовником результату роботи, виконаної Підрядником.

3.1. Роботи, передбачені п.

1.1 цього, повинні бути виконані Підрядником в такі строки: 3.1.1.

Початок виконання: ________________________________________. 3.1.2. Закінчення виконання: ________________________________________. 4.

Договір підряду на оздоблювальні роботи

Авансові платежі в розмірі 50% від загальної суми, зазначеної в п.5.1 цього договору виробляються Замовником протягом банківських днів з дати підписання цього договору. 6.2. За кожен виконаний етап роботи Замовник виплачує Підряднику грошову суму, яка визначається сторонами в Календарному графіку виконання робіт (Додаток №2) та в Кошторису на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додаток №1). Грошова сума за кожен етап виплачується Замовником протягом днів після підписання Акту здачі-приймання робіт на цей етап (далі - Проміжні акти здачі-приймання робіт). Проміжні акти здачі-приймання робіт є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №4). 6.3.

Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості роботи за цим Договором, Підрядник має право вимагати від Замовника сплати неустойки в розмірі% за кожен день прострочення платежу від суми Договору, але не більше%. 9.4. Оплата неустойки не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

договір підряду на оздоблювальні роботи

Міняйте, вписуйте свої дані, паспортні дані (реквізити організації) бригадира і обов'язково підписуйте договір в 2 примірниках. Завантажити наведений нижче текст договору тут: Договір на оздоблювальні работи.docx Не забувайте також про кошторис на оздоблювальні роботи.

Новосибірськ «» 2014р. Іванов Іван Іванович (ПІБ Бригадира), який проживає за адресою: м Новосибірськ,, що має паспорт серії №, виданий дата видачі іменований надалі «Підрядник», з одного боку, і Петров Петро Петрович (ПІБ Замовника) іменований надалі «Замовник» з іншого боку, а разом іменовані «сторони», уклали цей договір (далі - договір) про таке: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Відповідно до цього договору Підрядник за завданням Замовника зобов'язується виконати обумовлені роботи і здати їх результат останнього, а Замовник зобов'язується прийняти результат цих робіт і оплатити його. 1.2.

Договір підряду на оздоблювальні роботи

Всі зауваження та розпорядження Замовника, що тягнуть за собою зміни ціни і термінів виконання робіт, оформляються Додатковою Угодою до цього Договору. 4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 4.1. Підрядник приступає до виконання робіт протягом робочих днів з моменту отримання авансових коштів від Замовника.

6. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 6.1.

Договір на оздоблювальні роботи зразок бланк

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації. При цьому штрафні санкції стягуються понад суми відшкодування збитків. 5.2. При невиконанні замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право на утримання належать замовнику обладнання залишку невикористаного матеріалу та іншого опинилося у неї майна замовника до сплати замовником відповідних сум. 5.3.

Договір підряду на виконання ремонтних робіт (оздоблювальних)

У разі, якщо фактичні витрати Підрядника виявляться меншими за ті, які враховувалися при визначенні ціни роботи, Підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої цим договором, якщо Замовник не доведе, що отримана Підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт. 5.4. У разі несвоєчасного перерахування Замовником коштів в оплату за цим Договором Замовник буде зобов'язаний виплатити Підряднику пеню з розрахунку% в день за кожен день прострочення від вчасно невиплачених сум.

Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів Замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника. 2.13. Замовник, який знайшов під час здійснення контролю і нагляду за виконанням робіт відступу від вимог проектно-кошторисної документації, які можуть погіршити якість робіт, або інші їх недоліки, зобов'язаний негайно заявити про це Підряднику.

Якщо Замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на виявлені ним недоліки. 2.14.

Договір підряду на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт

Згідно з типовим зразком договору підряду на оздоблювальні роботи, підрядник зобов'язується за завданням замовника в обумовлений договором термін виконати оздоблювальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконане завдання в порядку, встановленому договором. У документі вказуються початковий і кінцевий терміни виконання завдання, а також проміжні терміни завершення його окремих етапів.

Ціна угоди може вказуватися в тексті документа і визначатися відповідно до кошторису. Також допускається не вказувати ціну, а тільки способи її визначення.

Ціна угоди за замовчуванням включає компенсацію витрат підрядника та винагороду. Обов'язки сторін за договором підряду на оздоблювальні роботи Обов'язки підрядника Угода покладає на підрядника обов'язок виконання завдання на умовах, передбачених договором.

Підрядник зобов'язується в термін і якісно виконати своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами Замовника ремонтні роботи в повній відповідності з технічною документацією і з Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1). 2.3. Підрядник несе відповідальність за забезпечення робіт матеріалами та обладнанням, а також за збереження наданих Замовником матеріалів або іншого майна Замовника.

Підрядник зобов'язується погоджувати заздалегідь з Замовником матеріали та обладнання, які підрядник планує використовувати для виконання робіт за цим Договором. 2.5. Підрядник несе відповідальність за збереження не підлягають демонтажу і ремонту систем і конструкцій Об'єкту.

2.6. Підрядник зобов'язаний передати разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації об'єкта чи іншого його використання. 2.7.

Договір підряду на оздоблювальні роботи з фізичною особою зразок

У разі якщо Замовник витратить на приймання Об'єкта кошти, що перевищують суму, зазначену в цьому пункті, всі додаткові витрати з приймання він буде зобов'язаний здійснити за свій рахунок. 3.2. Здача роботи Підрядником і приймання його Замовником оформлюються актом, який підписується обома сторонами.

3.4. У разі неналежного виконання робіт Підрядник не має права посилатися на те, що Замовник не здійснював контроль і нагляд за їх виконанням. 3.5. Гарантійний термін встановлюється в років.

Договір підряду на оздоблювальні роботи скачати

Конструктор документів Договори Договір підряду Договір на оздоблювальні роботи Увага! Представлений текст є зразком договору підряду на оздоблювальні роботи. Щоб зробити документ під ваші умови скористайтеся шаблоном FreshDoc: Типовий договір підряду. Документ регламентує процес проведення оздоблювальних робіт. У якості нормативної бази договору виступають загальні положення і спеціальні норми, передбачені главою 37 ЦК РФ.

Якщо угода має на увазі виконання завдання для задоволення особистих потреб замовника, відносини сторін регулюються за договором побутового підряду. Угода укладається між підрядником і замовником. В якості замовника можуть виступати фізичні і юридичні особи. В якості підрядника можуть виступати фізичні і юридичні особи, які мають дозвільні документи (ліцензії) на здійснення певних робіт.

Договір підряду на оздоблювальні роботи зразок

Такими виступають замовник - юридичні та фізичні особи, а також підрядник - це, звичайно, професійні групи робітників з будівельної організації, які працюють на платній основі і гарантують якісне виконання роботи;

  • Точний перелік робіт (в даному випадку по обробці приміщень як усередині, так і зовні). Такими можуть виступати фарбування поверхонь, їх обшивка, вирівнювання різними матеріалами і так далі;
  • Вартість робіт.

Як правило, ціна за кожен пункт оздоблювальних робіт, зазначених в договорі, вказується лише приблизно, так як кінцева вартість може варіюватися з різних причин. Крім цього вказується вартість матеріалів, які в підсумку також оплачує замовник.

У практиці склалося так, що матеріали закуповуються з запасом;

  • Положення про неустойку і штрафи щодо, як замовника, так і підрядника.
  • Зразок договору на ремонтно-будівельні роботи для Фізичних осіб 2018

    Для вас представлений типовий договір на ремонт квартири між фізичними особами зразок.

    Такий зразок актуальний в 2018 р Завантажити зразок.

    При прийомі замовлення на ремонт приміщення з Замовником, проводиться укладання договору, де прописуються відповідальності сторін і гарантії. При цьому ми готові запропонувати зручну форму оплати наших послуг. Оплата здійснюється частково, після закінчення етапу робіт. Уклавши з нами Договір на ремонт Ви отримаєте:

    Гарантію на виконані роботи

    Наші фахівці максимально швидко і якісно виконають ремонтні роботи будь-якої складності, з огляду на Ваші матеріальні можливості та побажання. Вибираючи нас, Ви довіряєтеся нашому професійному досвіду і багаторічній практиці.

    на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт .

    _____________________________________________________________ іменований (а) надалі «Заказчік9raquo ;, з одного боку, і _______________________________, що діє на підставі свідоцтва _______________________________________, іменована надалі« Подрядчік9raquo ;, з іншого боку, в подальшому разом «Сторони9raquo ;, уклали цей Договір про наступне:

    1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання комплексу ремонтно-оздоблювальних робіт своїми силами, а також силами субпідрядних організацій і зобов'язується у встановлений договором термін провести ремонтно-оздоблювальні роботи, відповідно до доданої Кошториси (Додаток №1), на наступному об'єкті: ____________________________________________________ розташованому по адресою ________________________________________________________________________________

    1.2.Заказчік зобов'язується забезпечити роботи витратними та оздоблювальними матеріалами, узгодженими з Підрядником, згідно з переліком будівельних матеріалів. (Додаток №2).

    1.3.Подрядчік зобов'язується забезпечити роботи витратними та оздоблювальними матеріалами, дорученими і узгодженими із Замовником, згідно з переліком будівельних матеріалів. (Додаток №2).

    1.4.Заказчік зобов'язується дотримуватися Порядок фінансування робіт і придбання матеріалів, узгоджених з Підрядником. (Додаток №3).

    1.5.Подрядчік зобов'язується дотримуватися виконання поетапного графіка робіт. (Додаток №3).

    1.6.Пріложеніе №1, №2, №3 є невід'ємною частиною цього Договору.

    1.7. Замовник зобов'язується, у разі належного виконання, оплатити Підряднику роботи, згідно Кошторису.

    1.8. За бажанням Замовника Підрядником можуть бути прийняті до виконання додаткові обсяги і види робіт. Термін виконання робіт продовжується, вартість робіт коригується, зміни вносяться в відповідну додаткову угоду до Договору.

    2.1. Виконувана за цим договором вартість робіт становить суму в розмірі _____________ крб.,

    - вартість витратних і оздоблювальних матеріалів для ремонту становить суму в розмірі ___________ руб.,

    - загальна вартість ремонтно-оздоблювальних робіт становить суму в розмірі ___________ руб. Вартість робіт не включає ПДВ, оскільки Підрядник знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

    2.2. Робота заміряє проводиться безкоштовно, складання попереднього кошторису для узгодження (Додаток №1) - безкоштовно.

    2.3. На проведення робіт в Кошторису (Додаток. №1) надана знижка в розмірі __% вартості по прайс-листу.

    3.1. Перед початком виконання робіт (згідно з Додатком №3) Замовник оплачує вартість витратних і чорнових оздоблювальних матеріалів для 1 етапу робіт в разі, якщо Підрядник за попередньою домовленістю з Замовником прийме на себе зобов'язання забезпечити роботи необхідними матеріалами.

    3.2. У день доставки Замовник оплачує всі поставлені і оплачені Підрядником матеріали.

    3.3. Приймання робіт Замовником проводиться протягом 2 днів після отримання ним повідомлення від Підрядника (в т. Ч. По електронній пошті Замовника, зазначеної в цьому договорі) про готовність до здачі (згідно з додатком №3) чергового етапу робіт.

    3.4. Замовник має право відмовитися від приймання робіт у разі виявлення грубих недоліків, які повинні бути негайно усунуті Підрядником.

    3.5. Роботи по кожному етапу вважаються виконаними після підписання Сторонами проміжних актів приймання виконаних робіт для відповідного етапу, що є підставою для оплати згідно з Додатком №1 цього договору

    3.6. По завершенні кожного етапу робіт, наступний етап робіт виконується Підрядником після належної оплати Замовником виконаного етапу робіт протягом не більше 2 днів. Остаточний розрахунок проводиться не пізніше _____ днів після остаточної здачі робіт Підрядником Замовнику, за умови, що робота виконана належним чином.

    3.7. Всі додаткові послуги, вантажно-розвантажувальні роботи: підйом матеріалів, винос і вивіз будівельного сміття оплачуються Замовником окремо відповідно до прейскуранта вартості робіт Підрядника в день їх фактичного виконання.

    4.1. Термін початку виконання робіт __________________________ 201 ___ г.

    4.2. Термін закінчення виконання робіт _______________________ 201 ___ г.

    4.3. Підрядник має право достроково виконати і здати роботи Замовнику.

    5. Обов'язки та права сторін

    5.1.1. Виконати певні Кошторисом роботи в строк до " __ " ___________________ 20 ____ р

    У зв'язку з технологічною необхідністю (поверхні повільно сохнуть і т.п.), терміни можуть коригуватися за взаємною усній або письмовій домовленості Сторін.

    5.1.2. Виконувати отримані в ході ремонту вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору.

    5.1.3. У разі нанесення шкоди в ході робіт Замовнику, відшкодувати збиток, як потерпілій Стороні.

    5.1.4. Своєчасно забезпечувати роботи необхідними витратними і оздоблювальними матеріалами за попередньою домовленістю з Замовником.

    5.2.1. Оплатити роботу Підрядника, в разі належного виконання робіт.

    5.2.2. Оплатити вартість матеріалів, їх доставку і підйом до місця виконання робіт в разі, якщо підрядник за попередньою домовленістю із замовником прийме на себе зобов'язання забезпечити роботи необхідними матеріалами.

    5.2.3. До початку робіт звільнити приміщення, в якому проводитимуться роботи.

    5.2.4. Забезпечити приміщення, в яких будуть проводитися роботи водопостачанням і електроживленням.

    5.2.5. Своєчасно забезпечувати роботи усіма необхідними витратними і оздоблювальними матеріалами.

    5.2.6. На вимогу Підрядника забезпечити необхідні умови для проведення робіт, а саме:

    5.2.6.1. Забезпечити можливість відключення стояків системи опалення і водопостачання, якщо будуть проводитися сантехнічні роботи.

    5.2.6.2.Обеспечіть роботу ліфта для вантажно-розвантажувальних робіт.

    5.2.6.3.Обеспечіть можливість доступу до об'єкту для всіх членів бригади.

    5.2.6.4.Обеспечіть можливість відключення електропостачання.

    5.2.6.5. Забезпечити своєчасне узгодження з контролюючими та експлуатуючими організаціями проведених робіт і необхідних перепланувань.

    5.3.1. Відмовитися від додаткових робіт, в разі якщо вони не входять в сферу його діяльності або не можуть бути виконані з незалежних від нього причин і в разі порушення договору Замовником.

    5.3.2. Для виконання робіт на об'єкті Підрядник має право залучити третю особу - Субпідрядника без узгодження з Замовником. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за дотриманням Субпідрядником: регламенту робіт на об'єкті, передбаченого додатками до договору, якості виконаних робіт, гарантійних зобов'язань.

    5.4.1. У разі грубого порушення договору Підрядником, відмовитися від виконання цього Договору.

    У цьому випадку замовник зобов'язаний оплатити Підряднику частину встановленої ціни, згідно Кошторису, за фактичні обсяги робіт, поставлені і оплачені Підрядником матеріали.

    5.4.2. За домовленістю з Підрядником, має право змінювати перелік робіт. В цьому випадку, послуги Підрядника оплачуються згідно фактично виконаним роботам. Також повинні бути скоректовані і узгоджені терміни закінчення робіт.

    5.4.3. Здійснювати нагляд за якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів для Замовника, при цьому Замовник не має

    права втручатися в господарську діяльність Підрядника.

    6.1. Гарантійний термін встановлюється в 24 місяці. Підрядник несе відповідальність за недоліки, виявлені в межах гарантійного терміну, крім недоліків які сталися внаслідок нормального зносу об'єкта, усадки, неналежного ремонту, виробленого самим Замовником або залученими ним третіми особами, інших, не залежних від Підрядника причин. Гарантійні зобов'язання не поширюються на матеріали без сертифіката, придбані Замовником самостійно або за допомогою третіх осіб.

    7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

    7.2. За невиконання робіт Підрядником в зазначені терміни, що відбулися з його вини, Підрядник виплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% за кожен день прострочення від суми невиконаних робіт.

    7.3. За несвоєчасну оплату Замовником етапів робіт в терміни, передбачені Договором, Замовник виплачує Підряднику неустойку в розмірі 0,1% за кожен день прострочення від несплаченої суми за Договором.

    7.4. Витратні та оздоблювальні матеріали не повинні призводити до погіршення якості виконуваних робіт. Сторона, в обов'язки якої входить забезпечення робіт матеріалами, відповідно до Додатків №2 і №3, несе відповідальність за виявлені неможливість використання наданих нею матеріалів

    8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин, викликаних діями не-переборною сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, які відповідна сторона договору не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання грунту, епідемія і інші стихійні явища природи, війна, військові дії чи інші події непередбачуваного характеру, запобігти яким наявними в розпорядженні сторін засобами не представлялося можливим.

    9.1. Цей договір складено в двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Підрядника, інший зберігається у Замовника.

    10. Реквізити та підписи Сторін.

    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
    Загрузка...
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    73 − = 71

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    map